Договор разработка техническая документации

Договор о выполнении работ по разработке технической документации (обязанность по согласованию технической документации возложена на заказчика)

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ о выполнении работ по разработке технической документации (обязанность по согласованию технической документации возложена на заказчика)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Проектировщик обязуется по заданию, предоставляемому Заказчиком, разработать техническую документацию для целей: ________________________ (далее — Документация), а Заказчик обязуется предоставить Проектировщику задание, принять и оплатить результат работ.

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение ___________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Проектировщику:

а) задание на разработку Документации;

б) исходные данные для выполнения работ.

2.1.2. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.3. Не позднее ___________ с момента получения уведомления Проектировщика о готовности Документации к приему-передаче принять Документацию по акту (Приложение N _____).

2.1.4. Использовать Документацию только для целей, предусмотренных настоящим Договором, не передавать Документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика.

2.1.5. По получении от Проектировщика Документации, при отсутствии возражений к ее содержанию, качеству, комплектности, самостоятельно представить Документацию в ____________________ (указать соответствующий компетентный орган) для согласования.

2.2. Проектировщик обязуется:

2.2.1. Не позднее __________ с момента получения от Заказчика задания и исходных данных приступить к выполнению работ.

2.2.2. Выполнить работы по разработке Документации не позднее «__»___________ ____ г.

2.2.3. Уведомить Заказчика о готовности Документации к приемке.

2.2.4. Подготовить к дате приемки оригиналы следующих документов:

а) акта выполненных работ;

2.2.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные документально подтвержденные убытки. Сроки для устранения недостатков в Документации, а также сроки возмещения убытков согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ руб., включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента получения от Проектировщика оригиналов документов, указанных в п. 2.2.4 настоящего Договора.

3.3. Способ оплаты: ______________________________________.

3.4. Обязательство Заказчика оплатить стоимость работ считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора, с расчетного счета Заказчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае нарушения Проектировщиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Проектировщика уплаты неустойки в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1 и 2.1.3 настоящего Договора, Проектировщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ________ руб. за каждый день просрочки.

4.3. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, возникшим в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора относятся следующие сведения: _________________________________.

5.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________________.

Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________________________________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ____________________ (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: _________________________________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________________________________.

5.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Переписка между Сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также __________ (не считая дня отправки) день после отправления письма по почте.

6.2. Адрес Заказчика: _________________________. Телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи: _____________________. Адрес электронной почты: ______________________. Почтовый адрес: ____________________________.

6.3. Адрес Проектировщика: _________________________. Телефонные номера для отправления сообщений факсимильной связи: _____________________. Адрес электронной почты: ______________________. Почтовый адрес: ____________________________.

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах — по одному для каждой Стороны и один для представления в уполномоченный государственный орган для согласования Документации.

6.5. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

Землеустройство и кадастр

Договор на разработку технической документации по землеустройству — пример

Договор на разработку технической документации по землеустройству.

г. ______ № ___ __ _______ 20__ г.

На разработку проекта отвода и технической документации по землеустройству по составлению правоустанавливающих документов на земельный участок гр. ________________ на территории _________________________________ для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений с одной стороны_, и____

Исполнитель : Крымский региональный филиал ГП «Центр государственного земельного кадастра» в лице директора КРФ ГП «ЦГЗК» — гр. Тетерятникова Владимира Сергеевича, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Технические , экономические и другие требования к проекту отвода и технической документации изложены в тех. задании на выполнение работ, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. Стоимость работ и порядок её начисления

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет: 600,00 грн. (Шестьсот гривен грн. 00 коп.)

2.2. Заказчик в ____ 3-х____ дневный срок, после подписания настоящего договора, обязуется оплатить платёж исполнителю в размере согласно п. 2.1 договора

2.3 Стоимость услуг связанных с получением дополнительной информации от других организаций необходимых для составления документации (координат пунктов ГГС, координат точек границ смежных землепользователей и т. д.),а также получение заключений и результатов экспертиз, не входит в стоимость работ по настоящему договору.

3. Порядок приема и передачи работ

3.1. Прием выполненных работ по этому договору оформляется актом приема-передачи работ (далее – акт).

3.2. Заказчик обязан подписать акт в течение 3-х банковских дней со дня получения документации

3.3. В случае отказа от подписания акта со стороны заказчика, он обязан составить мотивированный протокол разногласий, в срок не более 3-х дней с момента получения готовой документации.

4. Срок исполнения работ

4.1. Начало работ август 2009 г. , их окончание – август 2010 г.

4.2. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Оплата в этом случае проводится в согласованный сторонами срок.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по данному договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

5.2. Сторона, которая нарушила обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если она докажет, что это нарушение случилось не по её вине.

5.3 Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, в следствии несвоевременного согласования технической документации в исполнительных органах власти, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок решения споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением этого договора, решаются путем переговоров между представителями сторон. В случае невозможности достижения согласия, спор решается в судебном порядке согласно действующему законодательству.

7. Конфиденциальность договора

7.1. Заказчик, получив от исполнителя в процессе исполнения работ ведомости, документы, чертежи, очерки, эскизы и другие материалы в любой форме, которые раскрывают суть экономической, социальной, коммерческой, дизайнерской, научной или технической идеи или разработки, не имеет права передавать их или разглашать без согласия исполнителя третьим лицам.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами предусмотренных им обязательств.

8.2. Изменения в договоре могут быть внесены по взаимному согласию сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к этому договору.

8.3. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения к этому договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами или уполномоченными на это их представителями и его неотъемлемыми частями.

8.4. Все правоотношения, которые возникают в связи с исполнением условий договора и не урегулированы им, регламентируются согласно законодательству.

8.5. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Договор на разработку конструкторской документации

на разработку конструкторской документации

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», -технического снабжения , действующего на основании Положения о подразделении и доверенности № 000 от «12» марта 2013 г., с одной стороны, и _____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Читайте так же:  Орган опеки и попечительства академического района

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку конструкторской документации на пресс-формы в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение к Договору), Калькуляцией №__ (Приложение к Договору), и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Начало выполнения работ – «22» августа 2013 года.

2.2.Конечный срок выполнения работ – «29» ноября 2013 года.

2.3.Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Калькуляцией № __ (Приложение к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № ___ к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение №___ к Договору) которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС – 18% — ______ (сумма прописью) рубля ___ копеек.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Стоимость выполнения работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.1.3. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

4.1.4. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.7. Соблюдать инструкцию «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

4.2.8. В случае применения в проектных решениях новых материалов предоставить на них ГОСТы, ТУ и прочие документы.

4.2.9. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.3.2. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику результат работ в виде конструкторской документации в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе (CD-диск, файлы в формате изображений *.jpeg, *.tiff, *.pdf), акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет, а также счет-фактуру.

5.2. Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы – ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.

5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.

5.5. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков.

5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.7. Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.8. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов.

5.9. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.

5.10. Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:

6.3.1 При нарушении сроков выполнения работ от 1-го до 61-го дня включительно — 0,1% от стоимости оказания услуг по Договору.

6.3.2 При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% от стоимости выполнения работ по Договору.

6.4. За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

6.6. За ненадлежащее качество выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.

6.7. За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки.

6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2013 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

Читайте так же:  Курьерская деятельность нужна ли лицензия

8.1. В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.

8.3. В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом.

9.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Постановлением Правительства РФ ) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1. На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Задание на разработку конструкторской документации на __-ти листах;

Приложение – Расчет стоимости выполнения работ на __ листе;

Приложение – Протокол соглашения о договорной цене на __ листе;

Приложение – Калькуляция №_ на _ листе.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр.

Адрес подразделения: Службы материально-технического снабжения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88

к/с в Коммерческом департаменте «Санкт-Петербург», , код по

ООО «Техническая документация»

разработка техдокументации

Краткосрочный договор на оказание услуг по разработке техдокументации

Вы много хорошего слышали о нас, мы — о вас. Мы нужны вам, вы нужны нам — это очевидно. И нам было бы здорово поработать совместно, но. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Извечный вопрос — что делать? Заключать краткосрочный договор безвозмездного пользования на оказание услуг по разработке технической документации! Редакция от 20.06.2018.

Краткосрочный договор на оказание услуг по разработке техдокументации

Создан 27.02.2013 17:30:46

Краткосрочный договор на разработку техдокументации предполагает разовое выполнение работы, закрытие ее Актом завершения и разовую же оплату, что целесообразно при первом знакомстве, поскольку, несмотря на тщательное взаимное изучение и позитивные отзывы друг о друге, изначально уровня доверия достаточно лишь для «первого робкого поцелуя», коим и является краткосрочный договор.

Краткосрочный договор — в чем легко можно убедиться, если не полениться и прочесть его — написан совершенно прозрачно, содержит исключительно конкретику, в нем нет никому не нужной юридической казуистики, запутанных сложносочиненных предложений, смысл которых можно толковать двояко или трояко. Вспомните: «Два юриста — три мнения». Наш договор, как шаг навстречу, избавит и вас и нас от излишней бюрократической волокиты и позволит начать совместную деятельность немедленно.

После того, как работы по краткосрочному договору будут завершены, когда вы убедитесь в высоком качестве, в точном соблюдении сроков и полноте объемов работ, выполненных в ваших интересах «Технической документацией», взаимное доверие достигнет высочайшего уровня. Наши отношения с заказчиком, как правило, перерастают в долговременное партнерство, строящееся на основе заключения бессрочных договоров.

Нас НЕ рекомендуют партнерам, поскольку каждый желает попридержать «Техническую документацию» исключительно для себя

Договор на разработку проектной документации

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на разработку проектной документации (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Договор на разработку проектной документации

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на разработку проектной документации

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Формы документов: Договор на разработку проектной документации

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Договор на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

на выполнение проектных работ и оказания услуг по техническому сопровождению согласования проектной документации

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство собственными и (или) привлеченными силами в установленный Договором срок выполнить комплекс проектных работ по разработке проектной документации, а также оказать услуги по техническому сопровождению согласования проектной документации, разработанной Подрядчиком и представленной Заказчиком, в установленном порядке для выполнения Заказчиком работ по капитальному ремонту нежилого здания, используемого Заказчиком на законных основаниях и расположенного по адресу: (далее – Объект). Полный перечень проектных работ и услуг, выполняемых Подрядчиком по данному договору, указан в Приложении №1 к данному договору.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной и технической документации, являющейся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и технической документации для Объекта.

1.3. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику необходимую исходную документацию: документы БТИ по зданию и прочую исходную документацию, указанную в Приложении №3 к данному договору. Проектная документация, являющаяся предметом Договора, разрабатывается на основании Исходной документации Заказчика.

1.4. Результатом выполненных Подрядчиком работ является: надлежащим образом согласованная следующая проектная и техническая документация: .

1.6. Подрядчик приступает к выполнению работ по данному договору с даты поступления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, что является датой начала выполнения работ по договору.

1.7. В случае, если Заказчик в течение рабочих дней с момента подписания данного договора обоими сторонами, не осуществит перевод на расчетный счет Подрядчика денежных средств в размере первого авансового платежа, указанного в Приложении №2 к данному договору, отношения Сторон по договору не возникают и его действие прекращается, данный договор считается расторгнутым сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Не позднее рабочих дней после заключения данного договора, предоставить Подрядчику исходную документацию по объекту, указанную в п.1.3 данного договора.

2.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.3. Нести другие обязанности, предусмотренные ст.762 ГК РФ.

2.1.4. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за работами Подрядчика по выполнению данного договора.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, профессионально и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Представлять Заказчику согласованную в установленном порядке проектную и техническую документацию в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную и техническую документацию, оказывающие влияние на: общую стоимость, архитектурно-планировочные решения объекта;

Читайте так же:  Заявление об увольнении образец рб 2019

2.3.5. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектную и техническую документацию по получении от Заказчика письменной претензии (замечаний) относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектную и техническую документацию с Заказчиком.

2.3.8. Обеспечить оформление на имя Заказчика всей документации, полученной в ходе исполнения Договора и организовать передачу ему документов, а также возвратить Заказчику в случае прекращения действия настоящего Договора всю ранее полученную от Заказчика и для него документацию по Акту приема-передачи не позднее рабочих дней до даты прекращения Договора.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Работ, выполняемых по данному договору, утверждена сторонами на условия взаимной договоренности (является договорной) и составляет рублей, в том числе НДС (18%) рублей.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного последним счета на оплату следующим образом:

3.2.1. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика авансовым платежом в течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.3. Сумма в размере рублей, в том числе НДС (18%) рублей, переводится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика безналичным платежом в течение банковских дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику следующей документации: .

3.2.4. Окончательный расчет за выполненные работы по договору, в размере, указанном в Приложении №2 к данному договору, и составляющем рублей, в том числе НДС (18%) рублей, производится Заказчиком в течение банковских дней после представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.1.4 данного договора и подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по договору.

3.3. Оплата счетов, сборов, пошлин и прочих платежей, выставленных заинтересованными согласующими организациями и учреждениями города и РФ на имя Заказчика за выполнение услуг согласующих организаций, оформление заключений, согласований, и прочей разрешительной документации не входит в стоимость работ Подрядчика по данному договору. Суммы данных платежей ориентировочно указаны в Приложениях №1, №2 к данному договору.

3.4. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в выполнении дополнительных работ, стороны на условиях взаимной договоренности определяют стоимость и порядок их выполнения, что отражают в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.5. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата поступления безналичных денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Общий срок выполнения работ по договору определен сторонами и составляет – календарных месяцев с даты начала выполнения работ, указанной в п.1.6 данного договора. Согласованная проектная и техническая документация должна быть передана Заказчику не позднее срока ее передачи, установленного в настоящем Договора срока по Акту сдачи-приемки документации (Акту сдачи-приемки выполненных работ), подписываемому Сторонами.

4.2. Подрядчик считается надлежащим образом, исполнившим настоящий Договор только после приемки (утверждения) Заказчиком проектной и технической документации в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Заказчик не позднее рабочих дней со дня получения документации, указанной в п.1.4 данного договора, подписывает Акт сдачи-приемки работ по договору или направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. Устранение Подрядчиком замечаний в соответствии с полученным от Заказчика письменным отказом от приемки работ производится в согласованный Сторонами срок, который не может превышать рабочих дней.

4.6. С момента подписания Акта сдачи-приемки к Заказчику переходят все исключительные права на использование изготовленной проектной и технической документации и результатов работ в объеме полномочий, установленных в гл. 69-70 ГК РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектной и технической документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

5.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации Подрядчик имеет право потребовать, а Заказчик в случае получения указанного требования обязан выплатить Подрядчику пени в размере % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более % от суммы долга.

5.4. При нарушении Подрядчиком срока сдачи разработанной документации Заказчик может потребовать, а Подрядчик в случае получения указанного требования выплачивает Заказчику пени в размере % от стоимости соответствующего этапа работ, указанного в Приложении №2 к данному договору, за каждый день просрочки, но не более % от цены настоящего Договора.

5.5. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде .

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до даты полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен только на основе взаимного соглашения Сторон, все изменения и дополнения к данному Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли в период его действия.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор в случаях:

  • задержки Подрядчиком начала работ более чем на дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (в том числе сроков установленных Графиком выпуска проектной документации) более чем на дней;
  • задержки Подрядчиком передачи выполненной проектной и технической документации на срок более дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • аннулирования лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

7.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключат соглашение о сроках и форме их возмещения.

7.6. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации или приостановления работ на неопределенное время, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации (приостановки) работы в пятидневный срок с момента их приостановления.

7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований конфиденциальности по настоящему Договору, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, каждый из которых обладает равной юридической силой.

7.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: