Договор поставки продукции спецификация

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

«__» _____________ г.

ООО «Организация №1», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,с одной стороны, и ОАО «Организация №2», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик производит поставку продукции. Наименование, ассортимент, количество, цена, срок поставки, порядок оплаты поставляемой продукции, а также порядок возмещения транспортных расходов, указываются в Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора. Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемую продукцию на условиях, указанных в настоящем договоре.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Продукция поставляется на условиях, указанных в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Срок поставки указывается в спецификациях.

2.3 Датой поставки партии продукции считается дата отгрузки продукции, указанная в товаротранспортной накладной — при самовывозе или дата штемпеля станции отправления в ж.д. накладной — при отгрузке продукции ж.д. транспортом грузоотправителем по настоящему договору является ООО «Организация №1».

2.4. Отгрузка продукции производится при наличии отгрузочных реквизитов грузополучателей.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена продукции, подлежащей поставке в соответствии с настоящим договором, определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору.

3.2. Цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях к настоящему договору может быть изменена дополнительным соглашением сторон, оформленным в виде дополнения к соответствующей Спецификации.

3.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо по реквизитам указанным Поставщиком в письменном виде.

3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

3.5. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента перечисления денежных средств на р/счет Поставщика предоставить последнему копии соответствующих платежных поручений.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция упаковывается в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1. Поставляемая продукция должна соответствовать утвержденным ГОСТ, ТУ.

5.2. Приемка продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июля 1965г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.1973г. и № 98 от 14.11.74г.), и Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.73г., № 98 от 14.11.74г.).
В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке продукции вызов представителя Продавца обязателен.
Акт приемки продукции должен быть составлен в строгом соответствии с требованиями вышеназванных инструкций.

5.3. Некачественная продукции принимается Покупателем на ответственное хранение и по просьбе Продавца возвращается в его адрес. В случае подтверждения брака замена некачественной продукции производится за счет Продавца.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), вызванных наводнением, пожаром, землетрясением, военными конфликтами, забастовками, гражданскими волнениями, административными ограничениями, если эти обстоятельства вступили в силу после заключения договора.
При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга о наличии и окончании обстоятельств форс-мажора и подтвердить это документами компетентных органов.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 60 дней стороны могут
расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

8.2. Согласования условий настоящего договора, а также Спецификаций к нему, допускается с использованием средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат:
» Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018г.

8.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ
И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК:
ООО «Организация №1»
Юридический адрес: 664000, г.Кр-ск, ул. Железнодорожная, 12
ИНН ____________ код ОКПО_________, код ОКОНХ _________,
р/счет ___________________ в Банк _______________________,
БИК ___________ кор./счет ____________________
телефон: __________ факс _________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Организация №2»
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Платежные реквизиты: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОСТАВЩИК
Директор
ООО «Организация №1»

____________________ И.И. Иванов

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
ОАО «Организация №2»

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

«__» _____________ г.

ООО «Организация №1», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,с одной стороны, и ОАО «Организация №2», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик производит поставку продукции. Наименование, ассортимент, количество, цена, срок поставки, порядок оплаты поставляемой продукции, а также порядок возмещения транспортных расходов, указываются в Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора. Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемую продукцию на условиях, указанных в настоящем договоре.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Продукция поставляется на условиях, указанных в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Срок поставки указывается в спецификациях.

2.3 Датой поставки партии продукции считается дата отгрузки продукции, указанная в товаротранспортной накладной — при самовывозе или дата штемпеля станции отправления в ж.д. накладной — при отгрузке продукции ж.д. транспортом грузоотправителем по настоящему договору является ООО «Организация №1».

2.4. Отгрузка продукции производится при наличии отгрузочных реквизитов грузополучателей.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена продукции, подлежащей поставке в соответствии с настоящим договором, определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору.

3.2. Цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях к настоящему договору может быть изменена дополнительным соглашением сторон, оформленным в виде дополнения к соответствующей Спецификации.

3.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо по реквизитам указанным Поставщиком в письменном виде.

3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

3.5. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента перечисления денежных средств на р/счет Поставщика предоставить последнему копии соответствующих платежных поручений.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция упаковывается в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1. Поставляемая продукция должна соответствовать утвержденным ГОСТ, ТУ.

5.2. Приемка продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июля 1965г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.1973г. и № 98 от 14.11.74г.), и Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.73г., № 98 от 14.11.74г.).
В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке продукции вызов представителя Продавца обязателен.
Акт приемки продукции должен быть составлен в строгом соответствии с требованиями вышеназванных инструкций.

Читайте так же:  Новинки в лицензия

5.3. Некачественная продукции принимается Покупателем на ответственное хранение и по просьбе Продавца возвращается в его адрес. В случае подтверждения брака замена некачественной продукции производится за счет Продавца.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), вызванных наводнением, пожаром, землетрясением, военными конфликтами, забастовками, гражданскими волнениями, административными ограничениями, если эти обстоятельства вступили в силу после заключения договора.
При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга о наличии и окончании обстоятельств форс-мажора и подтвердить это документами компетентных органов.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 60 дней стороны могут
расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

8.2. Согласования условий настоящего договора, а также Спецификаций к нему, допускается с использованием средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат:
» Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018г.

8.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ
И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК:
ООО «Организация №1»
Юридический адрес: 664000, г.Кр-ск, ул. Железнодорожная, 12
ИНН ____________ код ОКПО_________, код ОКОНХ _________,
р/счет ___________________ в Банк _______________________,
БИК ___________ кор./счет ____________________
телефон: __________ факс _________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Организация №2»
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Платежные реквизиты: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОСТАВЩИК
Директор
ООО «Организация №1»

____________________ И.И. Иванов

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
ОАО «Организация №2»

Спецификация на поставку товара

Формирование спецификации на поставку товара происходит только после заключения договора поставки. Документ не является самостоятельным, а служит приложением к договору, являясь его неотъемлемой частью. Спецификации имеют довольно широкое распространение (особенно в торговых компаниях), даже несмотря на то, что они не являются обязательными к применению.

Зачем нужна спецификация

Любой договор, в том числе и договор поставки, включает в себя ряд определенных данных:

  • наименование субъектов, между которыми он заключается;
  • объект договора (т.е. обозначается поставка каких-то конкретных товаров или материалов);
  • стоимость;
  • условия по которым он должен исполняться;
  • права, обязанности и ответственность сторон за его нарушение.

Как правило, договоры стандартны и в них не всегда прописываются конкретные наименования продукции, что чаще всего связано с тем, что ее объем может быть достаточно внушительным. И здесь на помощь приходит специальное приложение к договору – спецификация.

Спецификация также составляется в письменном виде и дает полное представление о перечне товаров или материалов, их единице измерении, количестве, сортности, виде, назначении, а также прочих характеристиках и особенностях.

Наиболее актуальна спецификация, когда речь идет о договоре длительного периода действия, на основании которого товарно-материальные ценности будут поставляться от поставщика к потребителю не один раз.

Сколько спецификаций может быть к одному договору

Количество спецификаций к одному договору поставки ничем не ограничивается.

На каждую партию товара может составляться отдельный документ. Каждый раз, после подписания его сторонами, он становится еще одной неотъемлемой частью основного договора.

Кто формирует спецификацию

Непосредственная обязанность по составлению документа лежит на работнике предприятия, которое является поставщиком – это может быть менеджер/руководитель отдела, в ведении которого находится договор поставки, юрисконсульт или другой сотрудник. Главное условие, чтобы этот человек знал все тонкости основного документа, имел точные сведения о поставке и знал, как правильно оформить спецификацию.

Как составить спецификацию, образец

На сегодня нет унифицированной формы спецификации, так что сотрудники организаций и предприятий могут составлять ее в произвольной форме или, если в компании есть разработанный и утвержденный шаблон документа – по его образцу. Главное, соблюсти всего два основных условия: по своей структуре она должна отвечать некоторым стандартам делопроизводства, а по содержанию – включать в себя ряд определенных данных.

В «шапку» спецификации следует внести:

  • номер и дату заключения договора, к которому она является приложением;
  • номер спецификации, как приложения;
  • обозначить название документа.

Вторая часть бланка является основной. Выглядит она практически всегда в виде таблицы, куда включаются следующие сведения:

  • наименование товаров или материалов;
  • единица их измерения;
  • количество;
  • цена за штуку;
  • общая стоимость.

При необходимости таблицу можно дополнить и другими дополнительными данными.

Затем под таблицей не лишним будет вписать условия оплаты продукции по данной спецификации (они могут соответствовать условиям договора, а могут быть измененными – в зависимости от обстоятельств).

На что обратить внимание при оформлении спецификации

Спецификацию можно оформлять на фирменном бланке организации или же на простом чистом листе бумаги любого удобного формата, причем как в рукописном виде, так и напечатав ее на компьютере.

Только одно условие требуется соблюдать неукоснительно: бланк должен содержать подпись руководителя компании-поставщика или его ответственного представителя, а также подпись сотрудника организации – потребителя.

При этом, их автографы должны быть только «живыми» — использование факсимильных подписей, т.е. отпечатанных каким-либо методом не разрешается, за исключением ситуаций, когда договор заключается «удаленно, а предприятия имеют официально зарегистрированные электронные цифровые подписи.

Заверять спецификацию с помощью печатей, сейчас строгой необходимости нет — проштамповывать ее нужно только в том случае, если применение штемпельных изделий прописано в нормативно-правовых актах организаций.

Спецификация оформляется в количестве двух идентичных по тексту и равнозначных по праву экземплярах – по одному для каждой заинтересованной стороны. После формирования и визирования информация о документе вносится в специальный журнал учета договоров.

Можно ли вносить изменения

К спецификации по закону применяются те же нормы и требования, которые устанавливаются к договорам (поскольку они являются их частью).

Это значит, что при необходимости, на любом этапе, готовую спецификацию при взаимном согласии сторон можно отредактировать. Допускается также расторгать ранее составленные и завизированные спецификации и формировать новые.

Как, где и сколько времени хранить документ

Спецификация весь период актуальности должна лежать в отдельной папке, вместе с договором, неотъемлемым приложением к которому она является. Срок хранения документа определяется либо законодательством РФ, либо локальными актами фирмы.

Как передать спецификацию партнеру

Способ передачи спецификаций устанавливается обычно такой же, какой используется для договоров:

  1. через обычную Почту России заказным письмом с уведомлением о вручении;
  2. через курьерскую службу;
  3. если организации имеют электронную цифровую подпись – через электронные средства связи;
  4. в некоторых случаях, когда условия договора это допускают, документ можно передать и через факс.

Образец договора на поставку продукции со спецификацией

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

«__» _____________ г.

ООО «Организация №1», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава,с одной стороны, и ОАО «Организация №2», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик производит поставку продукции. Наименование, ассортимент, количество, цена, срок поставки, порядок оплаты поставляемой продукции, а также порядок возмещения транспортных расходов, указываются в Спецификациях, являющихся обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора. Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставляемую продукцию на условиях, указанных в настоящем договоре.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Продукция поставляется на условиях, указанных в Спецификациях к настоящему договору.

2.2. Срок поставки указывается в спецификациях.

2.3 Датой поставки партии продукции считается дата отгрузки продукции, указанная в товаротранспортной накладной — при самовывозе или дата штемпеля станции отправления в ж.д. накладной — при отгрузке продукции ж.д. транспортом грузоотправителем по настоящему договору является ООО «Организация №1».

2.4. Отгрузка продукции производится при наличии отгрузочных реквизитов грузополучателей.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена продукции, подлежащей поставке в соответствии с настоящим договором, определяется на каждую партию в Спецификациях к настоящему договору.

3.2. Цена, подлежащей поставке продукции, указанная в Спецификациях к настоящему договору может быть изменена дополнительным соглашением сторон, оформленным в виде дополнения к соответствующей Спецификации.

3.3. Моментом оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо по реквизитам указанным Поставщиком в письменном виде.

3.4. При перечислении денежных средств в платежных поручениях обязательно указание: на номер и дату договора, номер Спецификации к нему, и назначение платежа. В случае отсутствия в платежном поручении каких-либо из вышеназванных реквизитов денежные средства, поступившие по ним, засчитываются в счет гашения денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком в очередности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

Читайте так же:  Откорректируйте договор

3.5. Покупатель обязуется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента перечисления денежных средств на р/счет Поставщика предоставить последнему копии соответствующих платежных поручений.

4. ТАРА И УПАКОВКА

4.1. Поставляемая по настоящему договору продукция упаковывается в тару, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и хранении.

5. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1. Поставляемая продукция должна соответствовать утвержденным ГОСТ, ТУ.

5.2. Приемка продукции осуществляется Покупателем в соответствии с требованиями инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июля 1965г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.1973г. и № 98 от 14.11.74г.), и Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.73г., № 98 от 14.11.74г.).
В случае обнаружения недостачи или несоответствия качества при приемке продукции вызов представителя Продавца обязателен.
Акт приемки продукции должен быть составлен в строгом соответствии с требованиями вышеназванных инструкций.

5.3. Некачественная продукции принимается Покупателем на ответственное хранение и по просьбе Продавца возвращается в его адрес. В случае подтверждения брака замена некачественной продукции производится за счет Продавца.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), вызванных наводнением, пожаром, землетрясением, военными конфликтами, забастовками, гражданскими волнениями, административными ограничениями, если эти обстоятельства вступили в силу после заключения договора.
При этом сроки выполнения обязательств по договору отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Обе стороны должны немедленно письменно известить друг друга о наличии и окончании обстоятельств форс-мажора и подтвердить это документами компетентных органов.

6.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 60 дней стороны могут
расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Ни одна из сторон не имеет права передать свои права по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

8.2. Согласования условий настоящего договора, а также Спецификаций к нему, допускается с использованием средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае включения в текст настоящего договора или Спецификаций к нему условий об установлении мер ответственности (штрафов, пени), далее по тексту штрафных санкций, за ненадлежащее исполнение сторонами возложенных на них обязанностей, датой начисления вышеназванных штрафных санкций стороны будут считать более раннюю из следующих дат:
» Дату признания должником, исчисленных кредитором штрафных санкций в соответствии с настоящим договором.
» Дату вступления в законную силу судебного решения о взыскании штрафных санкций со стороны по настоящему договору.

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2018г.

8.6 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА СТОРОН, ПЛАТЕЖНЫЕ
И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК:
ООО «Организация №1»
Юридический адрес: 664000, г.Кр-ск, ул. Железнодорожная, 12
ИНН ____________ код ОКПО_________, код ОКОНХ _________,
р/счет ___________________ в Банк _______________________,
БИК ___________ кор./счет ____________________
телефон: __________ факс _________

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОАО «Организация №2»
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Платежные реквизиты: ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОСТАВЩИК
Директор
ООО «Организация №1»

____________________ И.И. Иванов

ПОКУПАТЕЛЬ
Генеральный директор
ОАО «Организация №2»

Долгосрочный договор поставки №

г. Москва «» 2012 года

ООО «Магуро» , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Шмелева А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ____________________________ действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые как «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора и условия поставки

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товар поставляется партиями. Количество, ассортимент и цена товара по каждой конкретной партии определяются Сторонами в Спецификациях (Приложений), которые с момента их подписания Сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3. Качество, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов РФ и технических условий.

1.4. Право собственности на поставляемый по настоящему Договору товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент непосредственной приемки товара на складе Поставщика.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Отпустить товар, оформить отгрузочные документы, предоставить сертификаты соответствия;

2.1.2. Гарантировать качество в соответствии с сертификатами, прилагаемыми к каждой партии товара.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. Принять товар по количеству и ассортименту при его получении на складе Поставщика.

2.2.2. Оплатить товар по цене, в срок и на условиях, предусмотренных Спецификацией к настоящему Договору.

3. Порядок поставки Товара

3.1. По каждой партии Товара его цена, количество, ассортимент согласовывается Сторонами до начала отгрузки и отражаются в соответствующей Спецификации.

3.2. Поставка товара оформляется посредством подписания Сторонами по каждой партии товарных накладных, при этом дата подписания Сторонами товарной накладной по конкретной партии товара будет являться датой поставки данной партии товара, если иное не будет оговорено Сторонами в соответствующей Спецификации.

3.3. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, определенных Сторонами в Спецификации.

3.4. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: по количеству и ассортименту – согласно товаро-транспортным документам, по качеству – согласно сертификату соответствия.

4. Порядок расчетов и определения цены

4.1. Покупатель оплачивает поставленный Товар путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2. Датой оплаты считается дата поступления всей суммы денежных средств на счет Поставщика,

4.3. Цена единицы Товара указывается в рублях России.

5. Ответственность сторон

5.1. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором (Спецификациям к нему), Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,5% от суммы неоплаченной партии товара за каждый день просрочки платежа.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

6. Срок действия договора

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания, действует по «» 2013 года и каждый раз автоматически продлевается на один год, если за две недели до окончания очередного срока ни одна из сторон не заявит об ином.

6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. Прочие условия

7.1 Настоящий Договор, а также все Дополнения, Приложения и другая документация к настоящему Договору, подписанная обеими сторонами, может быть заключена посредством передачи по факсимильной связи, с последующим обменом ее на оригинал.

8.1 Все споры, которые могут возникнуть по данному Договору, решаются сторонами путем переговоров.

8.2 При невозможности разрешения спорных вопросов на переговорах, они подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный Суд города Москвы.

Поставщик: ООО «Магуро», 119501, г. Москва, ул. Веерная, д.3, корп.2, ИНН 7729575419, КПП 772901001, ОГРН 5077746808167,1) р/с 40702810800000001124, к/с 30101810500000000769, БИК 044583769, в АКБ «Балтийский Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, 2) р/с 40702810100120096356 , в банке ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», БИК 044525986, к/с 301 01810600000000986, ОКПО 80883095, ОКВЭД 51.32

_________________/А.В. Шмелев/ ______________/_____________/

Спецификация к договору поставки продукции (образец)

Когда нужна спецификация к договору поставки: пример

Статья 429.1 Гражданского кодекса РФ разрешает заключать рамочный договор (договор, устанавливающий общие условия отношения сторон, которые затем конкретизируются в иных документах). Эта форма отношений удобна для длительных договоров поставки партиями.

В качестве документа, конкретизирующего условия договора, нами предлагается спецификация к договору поставки. Это краткое соглашение, являющееся частью рамочного договора. В нем обязательно предусматривается состав партии поставки (количество, ассортимент, цена товара), иногда другие условия (адрес склада грузополучателя, срок поставки и др.)

Конечно, можно предусмотреть в договоре, что предмет согласуется в товарных накладных и счетах-фактурах. Однако эти документы передаются непосредственно при исполнении обязательств по конкретной партии, а значит, лишают контрагентов возможности переговоров, заставляя покупателя принимать товар «как есть», а продавца – ждать оплаты в «разумный срок».

Примеры договоров поставки, условия которых рекомендуется конкретизировать спецификациями:

  • контрагенты – крупные компании, подразделения которых (а значит, грузоотправитель и грузополучатель по договору) разбросаны по стране или миру;
  • важны требования к качеству, а описать их одной фразой (с целью указания в накладной или рамочном договоре) затруднительно, например, для образца договора поставки оборудования со спецификацией;
  • цена на товар зависит от рынка и постоянно «скачет».

Форма спецификации для договора поставки: скачать бланк бесплатно

Спецификация – документ, родившийся на практике. Его содержание обусловлено назначением. Так, в спецификации обязательно указывается:

  • частью какого рамочного договора она является (позволяет применить к данной партии товара правила договора поставки);
  • состав партии товара.
Читайте так же:  Пособие об утери кормильца

Документ подписывается обеими сторонами и хранится вместе с договором.

Скачать образец спецификации можно по этой ссылке: Образец спецификации к договору поставки продукции.

Таким образом, образец спецификации к договору поставки разрабатывается вместе с типовым договором и является удобным инструментом согласования предмета, сроков, адресов поставки для отдельной партии товара.

г. Тольятти « » 2019 г

ООО «Профтруба» , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Строчкова Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава с одной стороны,

ООО “ ” , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель — принять и оплатить Товар согласно товарно-транспортной накладной и счету-фактуре. Пункт назначения доставки Товара, количество, ассортимент Товара, и стоимость партии товара, отражаются в Заявке Покупателя, согласованной сторонами и оформленной в соответствии с Приложением № 2 на основании номенклатуры товара, отраженного в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору.

2. Цена Товара и порядок расчетов

Общая сумма настоящего Договора согласовывается Сторонами и определяется на основании Спецификации (Приложение № 1).

В цене Товара учтены все затраты Поставщика, связанные с его поставкой.

Поставка осуществляется отдельными партиями, на каждую партию Товара составляется отдельная накладная и счет-фактура на основании заявки Покупателя. В Заявке Покупателя в обязательном порядке уточняется количество, ассортимент Товара, стоимость партии товара, и пункт назначения доставки Товара.

2.4 Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета на оплату товара.

2.5 Товар считается оплаченным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

Поставить Покупателю товар надлежащего качества в ассортименте, заявленном в Заявке Покупателя на основании Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору). Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара. Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.

Принять товар, в случае его возврата Покупателем по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, устранить недостатки, послужившие основанием для возврата товара либо возвратить денежные средства в размере стоимости товара несоответствующего требованиям настоящего договора.

3.2. Покупатель обязан:

Оплатить купленный Товар в порядке и в срок, установленный Договором.

Обеспечить разгрузку и приемку поставленной партии Товара в течение одного дня с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора и возвратить Товар.

Осуществить проверку при приемке партии Товара по количеству, качеству и ассортименту, обеспечить подписание документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих факт поставки Товара Поставщиком (накладная, счет-фактура) уполномоченным лицом с проставлением круглой печати Покупателя. В случае подписания бухгалтерских документов на основании доверенности, передать экземпляр доверенности Поставщику в подтверждение правомерности подписания документов уполномоченным лицом.

4. Приемка товара

4.1. Приемка Товара осуществляется на объекте путем визуального осмотра, при приемке товара Покупатель проверяет его соответствие требованиям к количеству, качеству и ассортименту согласно заявки.

4.2. Если Поставщик поставил Покупателю меньшее количество Товара, а также в ассортименте, не соответствующем Заявке. Покупатель вправе либо потребовать допоставить Товар, либо возвратить поставленный Товар и потребовать возврата уплаченных за него денежных сумм.

4.3. В случае, когда Товар поставляется без тары либо в ненадлежащей таре, Покупатель вправе потребовать от Продавца затарить Товар, заменить ненадлежащую тару или возвратить Товар, поставленный без тары либо в ненадлежащей таре и потребовать возврата уплаченных за него денежных сумм.

4.4. Покупатель может отказаться от приема партии Товара или его части и возвратить его лишь в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

При обнаружении недостатков после приемки продукции, которые не могли быть установлены при обычном (визуальном) способе приемки (скрытые недостатки). Покупатель обязан известить об этом Поставщика в течении 3 (трех) дней со дня обнаружения таких недостатков.

Если Покупателю будет поставлен Товар ненадлежащего качества, то есть товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора о качестве товара, он вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

соразмерного уменьшения покупной цены:

безвозмездного устранения недостатков Товара в разумный срок;

возмещения своих расходов по устранению недостатков Товара.

4.7. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком в срок до 5 (пяти) дней после получения письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано основание претензии, подтвержденные документально, а также конкретное требование Покупателя. Претензия передается под расписку уполномоченному доверенностью представителю Поставщика и в обязательном порядке заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов,
доказывающих обоснованность претензии.

4.8. В случае, когда в отношении товара, поставленного по настоящему Договору, между Сторонами возникли разногласия по вопросу соответствия Товара требованиям Договора, Стороны привлекают независимую экспертизу, которая согласовывается Сторонами. Заключение такой экспертизы является основанием для решения разногласий между Сторонами при их согласии, или при несогласии одной из Сторон это заключение может быть использовано другой Стороной для рассмотрения разногласий в арбитражном суде.

Стороны договорились, что расходы, связанные с проведением экспертизы, будут оплачиваться Стороной, инициирующей проведение экспертизы, с последующим возмещением указанных затрат виновной Стороной.

5. Сроки и порядок поставки

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком либо иным лицом (по согласованию с Покупателем) отдельными партиями в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией на основании Заявок Покупателя.

Началом поставки считается дата оплаты счета Поставщика, выставленного согласно Заявке Покупателя.

5.3. Срок поставки партии товара — 5 (Пять) календарных дней после оплаты счета Поставщика, если Товар имеет долгосрочный срок поставки, то срок поставки этого Товара оговаривается Сторонами дополнительно. Поставщик вправе осуществить доставку партии Товара досрочно по согласованию с Покупателем.

Доставка партии Товара производится Поставщиком.

6. Переход права собственности

6.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством России.

6.2. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем, т.е. оформления Сторонами товарно-транспортных накладных, счет фактур и иных бухгалтерских документов надлежащим образом.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2015 г. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения Сторонами обязательств по договору, возникших до его истечения.

8. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик за нарушение сроков поставки товара, несет ответственность перед Покупателем в виде уплаты пени за каждый календарный день просрочки в размере 0, 05 % от стоимости не поставленного в срок товара.

8.3. Покупателей за нарушение сроков оплаты поставленного товара, несет ответственность перед Поставщиком в виде уплаты пени за каждый банковский день просрочки в размере 0, 05 % от стоимости неоплаченного в срок товара.

9. Разрешение споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

При возникновении каких-либо обстоятельств, препятствующих частичному или полному исполнению любой из Сторон своих обязательств по Договору и возникших в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия, не зависящие от действия Сторон, сроки исполнения Сторонами своих обязательств по Договору передвигаются на период действия указанных выше обстоятельств.

Сторона, для которой вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы сложилась обстановка, препятствующая добросовестному исполнению своих обязательств по Договору, должна в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, влечет за собой утрату права первой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы будет служить документ, выданный соответствующим компетентным органом.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (шести) месяцев, то Стороны обязаны встретиться для обсуждения возможных совместных действий по Договору.

Если в течение дополнительных 6 (шести) месяцев Стороны не сумеют договориться, тогда любая из Сторон вправе расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления другой Стороне в порядке, изложенном статьей Договора.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

Спецификация товара, возможного к поставке по настоящему договору.

Образец заявки Покупателя о поставке товара.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: