Договор по монтажу вентиляции

Договор по монтажу вентиляции

Договор N ____
подряда на выполнение работ по монтажу (установке) системы
приточно-вытяжной противодымной вентиляции

г. __________ «___»________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,
(Ф.И.О., должность) (Устава, доверенности
или паспорта)
с одной стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование или Ф.И.О.)
«Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании
(Ф.И.О., должность)
_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
(Устава, доверенности
или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу (установке) системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции (именуемые в дальнейшем «работы»), а Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика.
1.2. Работы выполняются в помещении _____________________ по адресу: ______________________.
1.3. Выполнение указанной в п. 1.1 настоящего Договора работы производится Подрядчиком из ____________________ собственными силами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с характеристиками, заданными рабочей документацией, иной технической документацией на помещение, в котором будут производиться работы, и сдать результат выполненных работ Заказчику.
2.1.2. Производить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиями технической документации, условиями настоящего Договора, обязательными требованиями: по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, непревышению допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержанию и соблюдению в месте производства работ правил санитарии.
2.1.3. Получать и представлять Заказчику все требуемые разрешения и согласования на проведение работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.
2.1.4. Предоставить материалы, оборудование, конструкции и изделия надлежащего качества, не обремененные правами третьих лиц по отношению к Заказчику и Подрядчику, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов Российской Федерации, в том числе сертификаты соответствия пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
2.1.5. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих к месту выполнения работ материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, необходимых для выполнения работ, и подачу их к местам выполнения работ, а также контроль качества материалов, оборудования, изделий, конструкций.
2.1.6. Привлечь Заказчика к освидетельствованию скрытых работ, приемке ответственных конструкций, испытаниям смонтированного оборудования, письменно уведомив Заказчика не менее чем за ___ (______) дней до даты проведения освидетельствования, приемки, испытаний.
2.1.7. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
2.1.8. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
2.1.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
2.1.9.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ.
2.1.9.2. Иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ.
2.1.9.3. Иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или стоимости работ.
2.1.10. Осуществлять ежедневно уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ.
2.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.12. Выставлять Заказчику счета-фактуры в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.13. Заключить договор комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, конструкций, изделий и другого имущества, используемого при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору, результатов работ по Договору до передачи их Заказчику, а также ответственности за причинение при осуществлении работ вреда Заказчику и третьим лицам (включая ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц).
2.1.14. Беспрепятственно допускать инженера (инженерную организацию), привлекаемого Заказчиком согласно пп. 2.4.2 настоящего Договора, ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
2.1.15. Представить Заказчику акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___) после завершения работ.
2.1.16. При сдаче работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Подрядчику по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.
2.3.3. В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Подрядчику.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.4.2. Заключать без согласия Подрядчика в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Подрядчиком работ договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). При этом инженер (инженерная организация) осуществляет строительный контроль за соблюдением Подрядчиком качества, объемов и сроков выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов, оборудования, конструкций, изделий условиям настоящего Договора.
2.4.3. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
2.4.4. Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
2.4.5. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало работ: «___»________ ____ г.
3.1.2. Окончание работ: «___»________ ____ г.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные пп. 3.1.2 настоящего Договора, уведомляет Заказчика путем _______________________ о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
4.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок ___ (_____) дней с момента получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
4.3. Заказчик в течение ____ дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

5. Финансовые условия и порядок расчета

5.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет __________ (_____________) рублей.
5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика.
5.3. Уплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или наличными денежными средствами через кассу Подрядчика.

6. Гарантия качества

6.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
6.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ при нормальной эксплуатации устанавливается ___________ с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

Читайте так же:  Агентский договор между тсж и собственником

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере ___% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи материалов, оборудования, конструкций и изделий до подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.
7.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, конструкций и изделий, а также за предоставление материалов, оборудования, конструкций и изделий, обремененных правами третьих лиц.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий условиям настоящего Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.9. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.8 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.8 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.8 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.6. Приложения:
10.6.1. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
10.6.2. _______________________________________.

11. Адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик: Заказчик:
__________ «_______________________» __________ «______________________»

Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Тел.: __________. Факс: ____________ Тел.: ___________. Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________
____________________________________ ___________________________________

_______________/______________/ _______________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Договор на монтаж системы вентиляции

Вопрос-ответ по теме

Бюджетным учреждением в структурное подразделение передан шкаф вытяжной. Заключаем договор на монтаж системы вентиляции вытяжного шкафа, который будет приобретен исполнителем гражданско-правового договора (ГПД). В локальной смете выделены расходные материалы: вентилятор, воздуховод, переход и прочие. Как правильно оформить предмет ГПД? Нужно ли указывать, что материалы приобретены за счет исполнителя ГПД и по какой подстатье КОСГУ производить оплату (т.е. отдельно материалы, отдельно монтажные работы)? Шкаф вытяжной передается в структурное подразделение для установки, но что бы его правильно смонтировать не хватает вентилятора, который крепиться в стену здания, а также других крепежных материалов. Поэтому материалы будут приобретены и смонтированы исполнителем договора.

Воспользуйтесь сервисами Системы Госфинансы:

Бюджетная классификация: КОСГУ от А до Я

Узнайте верный КБК

Учетная политика для госсектора

Основные средства: ОКОФ и амортизационные группы

В рассматриваемой ситуации стоимость материалов целесообразнее выделить из суммы договора. Это нужно для того, чтобы исполнитель мог получить вычет, поскольку по мнению Минфина по возмездным договорам НДФЛ следует удержать со всей суммы договора и предоставить исполнителю профессиональный налоговый вычет. Есть и другая точка зрения, подробно об этом в рекомендации № 1. Указывать, что материалы приобретены за счет исполнителя ГПД не нужно. Это и так понятно, поскольку вы включаете их в стоимость договора.

По общему правилу, если в предмете и стоимости договора услуги и материалы выделены отдельно, расходы отразите аналогично расходам, произведенным по отдельным договорам:

расходы на услуги по монтажу системы вентиляции вытяжного шкафа — по подстатье КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

приобретение расходных материалов для монтажа (установки) системы вентиляции – по статье КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н).

Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его экспертам «Системы Госфинансы»

Скидка 5% на монтаж вентиляции

Проблемы, связанные с неправильной вентиляцией помещений обостряются в зимний период. Зима заставляет вас признать, что вентиляционная система должна работать эффективно, в противном случае страдаем именно вы.

Что мы предлагаем?

Монтаж вентиляционной системы даже самой простой комплектации — это непредвиденные затраты. Наша задача — заботиться о вашем комфорте, поэтому мы помогаем вам экономить.

Если вы готовы заключить с нами договор на установку системы вентиляции в течение 5 дней с момента подачи заявки, то вы получите гарантированную скидку — 5%!

Давайте посчитаем.

Допустим, что стоимость работ по монтажу вентиляционного оборудования составляет 60 000 рублей. С учетом скидки 5% она составит 57 000 рублей. Вы экономите 3 000 рублей просто за счет быстрого и уверенного решения, что комфорт это необходимая составляющая в жизни каждого человека.

Скидка 5% распространяется только на монтаж комплексной системы вентиляции Аэрэко (приток + вытяжка) и не применяется при установке только приточных клапанов.

Выполнение работ по монтажу и оборудованию системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа в строении 1 и помещений производственного назначения с постоянными рабочими местами в строении 2;7 в филиале ФГУП»ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор»

Основные сведения

Уникальный номер закупки

Выполнение работ по монтажу и оборудованию системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа в строении 1 и помещений производственного назначения с постоянными рабочими местами в строении 2;7 в филиале ФГУП»ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор»

Ускоренная регистрация за 1 час!

Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ, по регламенту площадки, составляет три рабочих дня.

Документация процедуры

Сведения об организаторе

Наименование организатора Организатор

Федеральное государственное унитарное предприятие Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ

107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, дом 42, строение 1,2

107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, дом 42, строение 1,2

Адрес электронной почты

Ф.И.О. контактного лица

Зарытовская Ольга Анатольевна

Место рассмотрения предложений

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 [email protected]

Выполнение работ по монтажу и оборудованию системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа в строении 1 и помещений производственного назначения с постоянными рабочими местами в строении 2;7 в филиале фгуп»цэнки»-«кб «мотор

Этапы закупочной процедуры

Дата и время окончания срока приема заявок

Дата и время вскрытия заявок

Дата подведения итогов

Цена договора и требования к обеспечению

Выполнение работ по монтажу и оборудованию системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа в строении 1 и помещений производственного назначения с постоянными рабочими местами в строении 2;7 в филиале ФГУП»ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор

Размер обеспечения заявки (в рублях)

54 801,83 (сумма блокируется)

Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

Получите кредит на обеспечение заявки

54 801,83 на 50 дней

Читайте так же:  Видеофиксация штраф гаи

Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

* Если это является обязательным условием

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

в соответствии с техническим заданием

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

в соответствии с проектом договора

Требования к электронной подписи поставщиков

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к документации

Официальный сайт, на котором размещена документация

Зарытовская Ольга Анатольевна

107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, дом 42, строение 1,2

107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, дом 42, строение 1,2

Классификатор ОКПД2

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Классификатор ОКВЭД2

Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

«Выполнение работ по монтажу и оборудованию системы вытяжной противодымной вентиляции из коридоров подвального этажа в строении 1 и помещений производственного назначения с постоянными рабочими местами в строении 2;7 в филиале ФГУП»ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор «

Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых

Тендерная гарантия
  • От 2,8% годовых
  • До 60 дней
  • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на возврат аванса
  • От 3% годовых
  • До 1,5 лет
  • Любые заказчики и поставщики
Гарантия на исполнение контракта
  • От 3,1% годовых
  • До 2х лет
  • Гибкий подход при рассмотрении

Запасные части к комбайну кп-21, согласно технического задания.

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 18.01.2019 г., 13:00

Закуп плунжеров для насоса г305 для нужд чф пао «уралкуз»

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 24.01.2019 г., 10:35

Кабельная продукция для пао «ижсталь»

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 21.01.2019 г., 09:00

Закуп втулок бронзовых для нужд челябинского филиала пао «уралкуз»

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 18.01.2019 г., 10:00

Закуп абразивного инструмента импортного производства для нужд челябинского филиала пао «уралкуз»

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 18.01.2019 г., 10:00

Запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: — здание колбасного цеха площадью 748,1 кв. м; — движимое имущество. местонахождение: янао, г. новый уренгой, восточная промышленная зона. сведения о продавце (собственнике) имущества: ооо «запсибгазторг»

Закупки корпоративных заказчиков Аукцион на повышение

до 18.02.2019 г., 12:00

Выполнение работ по гибки и штамповке

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 24.01.2019 г., 13:00

Бульдозер komatsu d65

Закупки корпоративных заказчиков Попозиционные торги

Цена не указана

до 18.01.2019 г., 10:00

У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.

  • Скачать презентацию
  • Реклама на ЭТП ГПБ
  • Безопасность платежей

Поставки для Группы компаний Газпром

Поставки для заказчиков-субъектов 223-ФЗ, а также крупных коммерческих организаций (АО «ОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «МАШ», АО «Газпром-Медиа Холдинг», ПАО «Урал Машзавод», АО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО «Газпромбанк», Группа компаний Росводоканал и другие.

Торги по реализации непрофильных активов организаций (автотранспортная техника, квартиры, помещения, заводы, земельные участки)

У нас действует специальная клиентская программа, по которой вы можете принять участие в торгах сейчас

Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК (Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов обеспечения безопасности в сети Интернет.

Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS. При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.

При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и обрабатывается только на специализированном сервере банка.

После нажатия кнопки «оплатить» Вы будете направлены на защищенную платежную страницу процессингового центра Банка, где необходимо ввести данные пластиковой карты.

В случае успешной авторизации Вы получите от сайта уведомление о том, что оплата проведена и/или описание порядка получения товара/услуги.

При ошибочном перечислении денежных средств необходимо заполнить Заявление о возврате денежных средств. В заявлении необходимо указать паспортные данные заявителя и номер ключа, полученного на адрес электронной почты после оплаты тарифа. В соответствии с п. 4.18 Лицензионного соглашения, возврат денежных средств возможен только до момента активации тарифа при помощи полученного ключа активации. Возврат денежных средств будет произведен на банковскую карту с которой производилась оплата тарифа.

Договор на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладку систем вентиляции и кондиционирования

НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

г. АСТРАХАНЬ “ __” ____________ г.

Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», № 000 Кузьмина Вадима Валерьевича, действующего на основании доверенности № 000 от “19” марта 2012г., с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Подрядчик осуществляет поставку, монтаж и пуско-наладочные работы, поставленных систем вентиляции и кондиционирования (далее Оборудование) на Объекте Заказчика _______, расположенного по адресу: _________________, далее по тексту «Объект».

Оборудование поставляется в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение 1).

2. Обязанности Подрядчика

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Своевременно поставить, оборудование, качественно произвести и сдать Заказчику все работы, предусмотренные условиями Договора.

2.1.2. В процессе проведения работ не допускать отступления от утвержденной проектно-сметной документации, без письменного согласования с Заказчиком.

2.1.3. При проведении монтажных и пуско-наладочных работ бережно относиться к имуществу и внутренней отделке помещений Объекта.

2.1.4. По окончании работ, передать представителю Заказчика исполнительную документацию, инструкции по эксплуатации установленного оборудования, провести инструктаж персонала Заказчика правилам его эксплуатации без дополнительной оплаты.

2.1.5. Уведомить в письменном виде Заказчика об окончании производства работ для приемки выполненных работ и оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2. Подрядчик гарантирует соблюдение своим персоналом правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка и других норм, установленных на Объекте Заказчика при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить представителю Заказчика возможность проведения технического надзора за выполнением работ.

2.4. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, выполняющего работы в помещениях Заказчика.

2.5. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения персоналом Подрядчика требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Подрядчик обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки.

3.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета договора, хода его выполнения и полученных результатов.

3.2. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения и публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору.

3.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Вышеперечисленные обстоятельства действуют во все время проведения работ по Договору между Сторонами, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания этих работ или расторжения Договора.

3.5. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить поставленное оборудование, материалы и выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

4.1.2. Обеспечить персоналу Подрядчика необходимые условия для проведения монтажных и пуско-наладочных работ (согласовать время и порядок доступа на Объект, предоставить отдельное запираемое помещение для размещения рабочих, оборудования и материалов, обеспечить электроэнергией и освещением в зоне проведения работ).

4.1.3. По мере необходимости освобождать участки помещений в зоне работ от собственного оборудования и иного имущества с целью обеспечения Подрядчику свободного доступа в помещения, в которых ведутся монтажные и пуско-наладочные работы.

4.1.4. В случае выхода из строя сети электропитания, к которой подключены средства малой механизации, электрифицированный инструмент Подрядчика, принять меры к устранению неисправности.

4.1.5. Соблюдать требования Подрядчика по выполнению правил эксплуатации и содержания систем вентиляции и кондиционирования.

Читайте так же:  Как получить пособие на детскую карту

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией на системы вентиляция и кондиционирование в сроки, определенные условиями Договора.

5.1.2. Высокое качество выполняемых работ.

5.1.3. Качество поставляемых материалов и оборудования, соответствующее современному уровню и требованию Заказчика.

5.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в Гарантийный период.

5.1.5. Бесперебойное функционирование инженерного оборудования при условии его надлежащей эксплуатации.

5.2. Срок гарантии на выполненные Работы по Договору составляет _________________ месяца, а на смонтированное инженерное оборудование – __________________ месяцев (или согласно техническим паспортам) с даты подписания Акта о передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию.

5.2.1. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил в письменном виде Подрядчик при сдаче выполненных Работ.

5.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

6. Стоимость оборудования и работ

6.1. Стоимость оборудования и работ по Договору составляет _________ рублей (________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС __________ рублей (__________________________________ рубль __ копейки).

7. Порядок оплаты

7.1. Для выполнения работ, обусловленных п. п. 1.1, настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику аванс __% от общей стоимости работ, указанной в п.6.1. настоящего Договора в размере __________ рублей (__________________________________ рублей __ копеек), в том числе НДС ____________ рублей (___________________________ рублей __ копеек), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании выставленного Подрядчиком счета.

7.1.1. Предоставляемый аванс необходим для начала выполнения работ по Договору.

7.1.2. Текущие платежи за фактически выполненный за месяц объем работ осуществляются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ, и затрат (форма КС-3) за соответствующий отчетный период, с учетом пропорционального погашения ранее выплаченного аванса, включая НДС 18% (Восемнадцать процентов), на основании счета, выставленного Подрядчиком.

7.1.3. Окончательный платеж за фактически выполненный за объем работ осуществляется после приемки объекта приемочной комиссией Заказчика по окончании работ, включая устранение дефектов, выявленных Рабочей комиссией при приемке систем вентиляции и кондиционирования Объекта, в течение 5 (Пяти) дней после получения от Подрядчика счета и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за последний месяц, с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса, включая НДС.

7.1.4. Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ Подрядчику, не подписывать Акты приемки выполненных работ, в следующих случаях:

— при не устранении Подрядчиком указанных Заказчиком дефектов, возникших в результате выполнения работ – до устранения дефектов;

— при причинении ущерба Заказчику действиями Подрядчика – до возмещения ущерба.

7.2. Оплата производится безналичным путем в валюте Российской Федерации перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой исполнения обязательств по платежам считается дата списания средств со счета Заказчика.

7.3. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок приемки

8.1. Работы по Договору сдаются Подрядчиком. О завершении работ по Объекту Подрядчик письменно уведомляет Заказчика заказной почтой или курьером.

8.2. Для выявления дефектов и недоделок выполненных работ создается рабочая комиссия в составе: председателя — представителя Заказчика, членов комиссии — представителя Подрядчика, представителя Заказчика.

8.3. В случае обнаружения несоответствий выполненных работ проектной документации, составляется Акт выявленных дефектов и недоделок (форма Акта приведена в Приложении № 2 к Договору) с указанием сроков их устранения. Выявленные дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

8.4. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик досрочно принимает и оплачивает работы.

9. Срок выполнения работ

9.1. Срок сдачи выполненных работ по договору _________ 2012 г.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик устанавливает гарантийный период на все установленное оборудование в течение __ месяцев и на выполненные работы в течение __ месяцев со дня окончания работ (даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ), при условии надлежащей эксплуатации Заказчиком установленного оборудования.

10.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязан без дополнительной оплаты устранить все неисправности (недостатки), возникшие по его вине, включая ремонт и замену оборудования, в течение 7 рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Уведомление Подрядчика о возникшей неисправности производится по факсу, указанному Подрядчиком, с последующей передачей оригинала документа. Документы, полученные/переданные посредством факсимильной связи, Стороны признают в качестве письменных доказательств.

10.3. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания Рекламационного акта, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Подрядчика.

Для подтверждения дефектов Заказчик приглашает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру. Оплата расходов Заказчика на экспертизу производится на основании счета, выставленного Подрядчику.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

11.2. В каждом случае нарушения Подрядчиком любого из сроков Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (включая НДС) за каждый день просрочки от общей стоимости оборудования, материалов и монтажа и пуско-наладочных работ, но не более 10 % от общей стоимости за каждый случай нарушения.

11.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 7.1 Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (включая НДС) от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от этой суммы.

11.4. При наличии существенных отступлений от Договора или иных существенных недостатков в работе, а также при нарушении срока начала работ более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

11.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору и производится по письменному требованию заинтересованной Стороны.

11.6. Подрядчик несет риск случайного повреждения результатов выполненных работ, собственного оборудования и материалов, используемых для выполнения обязательств по договору, до приемки выполненных работ Заказчиком в полном объёме (подписания Заказчиком акта приемки систем вентиляции и кондиционирования).

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, и другие обстоятельства, находящиеся за пределами контроля Сторон, имевшие место или вступившие в силу после заключения Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно воспрепятствовали выполнению Сторонами своих обязательств.

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении, с проведением взаиморасчетов на основании двухстороннего акта в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

12.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (пять) рабочих дней после начала/прекращении их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за нарушение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. Соответствующая Сторона обязана письменно сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств заказной почтой или курьером.

13. Дополнительные условия

13.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.2. Споры сторон по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области.

13.3. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора остается у Заказчика, а один передается Подрядчику.

13.4. Для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе производства работ, Стороны выделяют своих представителей, фамилия, имя, отчество и контактный телефон и факс которых указываются в Спецификации к Договору.

13.6. Приложения №№ 1, 2 являются неотъемлемой частью Договора.