Договор на поставку кондиционера

Договор на поставку кондиционера

Наши преимущества:

  • Более 11 лет опыта
  • Гарантия 3 года
  • 7 дизайнеров
  • Оплата работ по факту
  • Официальный договор
  • Бесплатный замер и расчет
  • Большое портфолио
  • Свой склад с материалами

Процесс ремонтных работ

Видео отзыв о ремонте квартиры

Договор на продажу, поставку кондиционеров

Договор на продажу кондиционеров.

Договор на поставку и продажу кондиционеров описывает выбранную клиентом модель климатической системы, сроки ее доставки и фиксирует стоимость. Обсуждение всех условий минимизирует обоюдные риски и приводит к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству.

ДОГОВОР No. ____

Продажи и поставки оборудования

г. Москва «___»__________ 2013 г.

________________ ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________ __, и _____________ в лице ________________ ___________, действующего на основании_______ ________________ _______________,именуемое в дальнейшем «Покупатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение No. 1) (далее — «Оборудование»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Настоящим Поставщик гарантирует, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, ввезено на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательство м РФ правил, а также обязуется возместить Покупателю в течение 21 (двадцати одного) дня с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

Статья 2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с даты выполнения Покупателем своих обязательств по предоплате согласно статье 3 настоящего Договора.

2.2. Частичная поставка Оборудования допускается только на основании предварительного письменного согласия Покупателя.

2.3. Поставка Оборудования осуществляется на условиях доставки Поставщика.

2.4. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется Поставщиком/Поку пателем и за его счет.

2.5. Приемка-передача Оборудования подтверждается подписанием Сторонами товарной акта приема-сдачи оборудования. Датой поставки Оборудования является дата подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

2.6. При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Оборудования на предмет его соответствия спецификации, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования указанным документам, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоста вить Оборудование Покупателю по адресу: ________________ ________________ _______________, в срок, дополнительно согласованный Сторонами, который ни при каких обстоятельствах не может превышать 21 (двадцати одного) календарного дня с момента получения замечаний Покупателя.

2.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю с момента передачи Оборудования и подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя.

Статья 3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях на условиях статьи 2 настоящего Договора и приведены в Спецификации. Цены на Оборудование включают в себя стоимость непосредственно Оборудования, гарантийного обслуживания Оборудования, НДС и иных налогов и сборов. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_______) рублей, включая НДС — ______ (________) рублей.

3.2. Покупатель производит предоплату за Оборудование в размере ________% (________ процентов) от общей суммы настоящего Договора в течение __ (________) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора на основании оригинала счета Поставщика. Суммы в счетах, счетах-фактурах Поставщика выражаются в рублях.

Оставшаяся оплата в размере ____% (____________ процентов) от общей суммы настоящего Договора осуществляется Покупателем после поставки Оборудования в течение ___ (_______) банковских дней с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи оборудования без замечаний Покупателя на основании оригинала счета Поставщика.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.3. Поставщик обязуется организовать доставку Покупателю оригиналов счетов, счетов-фактур заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю оригиналов счетов.

Статья 4. СЕРТИФИКАЦИЯ, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что все Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, сертифицировано в РФ, в подтверждение чего Поставщик при передаче Оборудования по запросу Покупателя предоставляет нотариально заверенные копии сертификатов, разрешающих применение Оборудования на территории РФ.

4.2. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования, РФ.

4.3. Для обеспечения полной и бесперебойной работы Оборудования Поставщик при передаче Оборудования Покупателю предоставляет последнему полную техническую документацию на Оборудование на русском языке/английском языке (ненужное исключить).

4.4. Упаковка, в которой отгружается Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования, РФ и при условии надлежащего обращения с грузом обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов и хранения.

4.5. Гарантия на Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи на все Оборудование без замечаний Покупателя (далее — «Гарантийный срок»).

4.6. В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональ ную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение Гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного Оборудования в течение 21 (двадцати одного) календарного днея с даты получения письменного уведомления.

4.7. В течение Гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.8. После произведенного ремонта или замены Оборудования в Гарантийный период Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Оборудования характеристиками . В отношении отремонтированно го Оборудования устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 6 (шесть) месяцев с даты приемки Покупателем отремонтированно го/замененного Оборудования от Поставщика либо до окончания первоначального Гарантийного срока, в зависимости от того, какой из указанных периодов времени истекает позднее.

4.9. Применяется по необходимости: на время выполнения Поставщиком своих гарантийных обязательств Поставщик предоставляет Покупателю во временное пользование Оборудование, функционально аналогичное неисправному. После доставки отремонтированно го/замененного Оборудования Покупателю Оборудование, переданное во временное пользование по соглашению Поставщика и Покупателя, либо изымается Поставщиком и за его счет, либо выкупается Покупателем по ценам согласно Спецификации. Стоимость услуг Поставщика по настоящему пункту Договора и стоимость временного использования Оборудования включены в стоимость Оборудования согласно Спецификации.

4.10. В течение 2 (двух) лет с даты истечения Гарантийного срока Поставщик обязуется предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке Оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту Оборудования на основании дополнительно заключаемого Сторонами договора.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока выполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (тридцать) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика, при этом Поставщик обязуется возвратить Покупателю сумму предоплаты, оплаченной Покупателем согласно статье 3 настоящего Договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора Покупателем, а также потребовать уплаты неустойки согласно п. 5.1 настоящего Договора.

5.3. В случае нарушения Покупателем срока оплаты счетов согласно абзацу 2 п. 3.2 настоящего Договора более чем на __ (________) банковских дней Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере ___% (________ процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более __% (________ процентов) от просроченной суммы.

5.4. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду.

Статья 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ

7.1. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

Читайте так же:  Досрочная пенсия педагогам дополнительного образования в 2019 году

7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт Петербург в порядке, установленном действующим законодательство м Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательство м Российской Федерации.

Статья 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет действовать до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один — для Поставщика, другой — для Покупателя, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

8.4. Настоящий Договор, включая Спецификацию, все Приложения и дополнения к нему, составляет один единый Договор между Поставщиком и Покупателем, который заменяет все другие предварительные соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора.

Примеры договоров на поставку и монтаж кондиционеров, образцы

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

Статьи договора на поставку кондиционеров

Договор на поставку кондиционеров состоит из нескольких статей:

  • Предмет договора;
  • Сроки и условия поставки и монтажа;
  • Сумма и порядок расчетов;
  • Упаковка, сертификаты и гарантия;
  • Ответственность сторон;
  • Форс-мажорные обстоятельства;
  • Споры и арбитраж;
  • Прочие условия;
  • Реквизиты сторон.

Предмет договора

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Сроки и условия поставки и монтажа

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Сумма и порядок расчетов

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

Упаковка, сертификаты, гарантии

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

Ответственность сторон

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Форс-мажорные обстоятельства

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

Споры и арбитраж

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

г. Москва “ ” ________ 2012 г.

ООО . в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2. Стоимость договора. Спецификации.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ.

2.4.1. НДС в сумме 18% включен в стоимость Договора.

3. Срок действия Договора:

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует

до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4. Условия поставки товара.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара

Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон.

4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ).

4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5. Тара и упаковка.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке.

6. Условия платежа.

6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п. 6.2., в рублях.

6.2. Порядок расчетов по Договору:

6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа:

1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ.

7. Права и обязанности сторон.

7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ.

7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком.

7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п. 7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ.

7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом.

8. Ответственность сторон.

8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору

за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику

неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает

штраф в размере трех процентов от стоимости Работ.

8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6)

понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы.

9. Гарантия на оборудование.

9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя.

9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

Читайте так же:  Приказ минтранса 56 порядок информирования

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика.

10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера

государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора

и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

11. Прочие условия.

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2. Договора.

11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п. 7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик.

11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается.

11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими

положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия

( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика.

Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования. Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов. Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет.

Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении. Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства.

Примерная форма договора купли-продажи оборудования (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с гл. 30 Гражданского кодекса РФ.

г. [ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

[ организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование согласно спецификации (приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [ срок ] с момента подписания сторонами спецификации оборудования.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

2.4. Датой оплаты считается дата [ дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Продавца ].

3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования

3.1. Передача оборудования осуществляется в течение [ значение ] календарных дней с даты вступления в силу настоящего договора и оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [ вписать нужное ], в течение [ значение ] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

4. Переход права собственности

4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приема-передачи.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан:

5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую документацию;

5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.

5.2. Продавец имеет право:

5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования Покупателем;

5.2.2. Требовать вывоз оборудования с территории Продавца в указанный в п. 3.2 настоящего договора срок.

5.3. Покупатель обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;

5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.

5.4. Покупатель имеет право:

5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора;

5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.

6. Качество оборудования

6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

Гарантийный срок на оборудование составляет [ указать нужное ] с даты передачи оборудования.

7. Упаковка и техническая документация

7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения.

7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве.

8. Ответственность Сторон

8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере [ значение ] % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере [ значение ] % от стоимости оборудования.

8.3. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача которого просрочена на [ значение ] дней.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [ наименование и адрес арбитражного суда ].

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 2. Акт приема-передачи оборудования.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Образцы договоров

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии!

среда, 3 июня 2015 г.

Образец договора поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ (кондиционеры)

Договор поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ

Читайте так же:  Договор на товар образец рк

г. Москва «01» мая 2015 г.
ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ООО «Петров» , в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА

на выполнение монтажа кондиционера.

1. Общие положения.

1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «Климат-Мастер СПБ», действующего на основании Устава (далее по тексту — Подрядчик) и содержит все существенные условия по выполнению монтажа кондиционера.

1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты работ юридическое или физическое лицо, производящее акцепт настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Подрядчик и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.

1.3. В связи с изложенным выше, внимательно прочитайте текст настоящей публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Подрядчик предлагает Вам отказаться от выполнения работ.

1.4. Оферта – настоящий документ «Публичный договор-оферта по выполнению монтажа кондиционера ООО «Климат-Мастер СПБ», опубликованный в сети Интернет по адресу: https://www.daikin-shop.ru/

1.5. Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком действий, указанных в пункте 3.3. настоящей оферты. Акцепт оферты создает договор оферты.

1.6. Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком работ Подрядчика по заключенному договору оферты.

1.7. Договор оферты – договор между Подрядчиком и Заказчиком на выполнение монтажа кондиционера, который заключается посредством акцепта оферты.

1.8. Подрядчик имеет право в любой момент изменять Прейскурант цен и условия настоящей публичной оферты в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Интернет-ресурсе по адресу: https://www.daikin-shop.ru/ не менее чем за один день до их ввода в действие.

2. Предмет публичной оферты.

2.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу кондиционера по адресу Заказчика.

2.2. Подрядчик выполняет следующие работы, входящие в базовый монтаж кондиционера:

— вывес наружного блока под окно, либо с лестницы;

— прокладка труботрассы (медные трубы, термоизоляция, дренаж, сигнальный кабель) длинной до 5 метров;

— бурение одного сквозного отверстия;

— подключение к электрической сети;

— пусконаладочные работы (настройка, тестирование).

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Монтаж кондиционера может производиться в два этапа.

2.3. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, своими силами или с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов, механиков авто-вышек и прочий персонал, не входящий в штат Подрядчика ).

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость работ Подрядчика:

— 9000 рублей для моделей мощностью до 3,5 КВт (рассчитаны на 35 м2).

— 10000 рублей для моделей мощностью до 5 КВт (рассчитаны на 50 м2).

— 12000 рублей для моделей мощностью до 7 КВт (рассчитаны на 70 м2).

— 16000 рублей для моделей мощностью до 10 КВт (рассчитаны на 100 м2).

— Для моделей с притоком воздуха стоимость монтажа уточняйте у менеджера (монтаж воздуховода до пяти метров -1000 рублей).

— Стоимость установки внутреннего блока и запуска кондиционера -1900 рублей (при установке кондиционера в два этапа с повторным выездом монтажной бригады).

— Установка и настройка онлайн-контроллера Daikin — 5000 рублей.

В базовый монтаж не входит: штробление стен и работа альпиниста.

Все дополнительные услуги оплачиваются отдельно.

3.1.2. Стоимость отдельных работ:

— Штроба по монолиту: 2500 руб. погонный метр.

— Штроба по кирпичу: 900 руб. погонный метр.

— Работа альпиниста: от 5000 руб. точка.

— Короб под труботрассу (60×60 мм): 400 руб. погонный метр.

— Короб сетевой: 200 руб. погонный метр.

— Удлинение труботрассы: 750 руб. погонный метр.

— Удлинение сетевого кабеля: 200 руб. погонный метр.

— Бурение дополнительного отверстия: от 600 руб.

— Повторный выезд монтажной бригады: от 2000 руб.

3.2. Заказчик оплачивает работы, указанные в п. 2.2. настоящей публичной оферты, по факту окончания работ или по 100% предоплате.

3.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, оплачивает работы банковской картой либо вносит наличные денежные средства в кассу Подрядчика.

3.4. После проведения Заказчиком оплаты в полном объеме и зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплаты банковской картой либо оплаты в кассу Подрядчика, договор оферты вступает в силу.

3.5. Окончание работ по настоящей публичной оферте оформляется актом, подписываемым Сторонами.

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ производится Подрядчиком:

— при установке кондиционера в один этап — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, на которую назначен монтаж;

— при установке кондиционера в два этапа — по согласованию Сторон.

4.2. Дата окончания работ может быть изменена Сторонами в зависимости от срока предоставления Заказчиком помещения для выполнения работ, создания условий для работы, а также объема работы.

4.3. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно.

5.1. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные дефекты монтажных и пуско-наладочных работ.

5.2. Гарантия длится в течение 3 (трех) лет, при условии соблюдения требований производителя кондиционера по обслуживанию оборудования, которые указаны в гарантийном талоне. Начало гарантии фиксируется от момента подписания акта.

5.3. В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем Подрядчика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Подрядчиком, после получения описания гарантийного случая. После проверки на объекте, дополнительная проверка оборудования или его частей осуществляется только на ремонтной базе Подрядчика, при этом расходы на доставку оборудования или его частей на ремонтную базу Подрядчика и обратно к Заказчику несет Подрядчик.

5.4. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Подрядчиком на условиях поставки по основному Договору, в дополнительно согласованные сроки ( не более 45 календарных дней).

5.5. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование остаются прежними.

5.6. Расходы по демонтажу оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов), подлежащего гарантийному ремонту, и монтажу заменяемого оборудования с помощью привлечения к выполнению работ третьих лиц (профессиональных альпинистов) несет Заказчик.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, оговоренные в п. 4.1. настоящей публичной оферты.

6.2. Подрядчик обязан направить своих специалистов к Заказчику для устранения неисправностей оборудования, выявленных в гарантийный период эксплуатации.

6.3. По факту выполнения работ предоставить Заказчику оригинал акта.

7. Обязанности Заказчика.

7.1. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о выявлении дефекта и предоставить Подрядчику возможность произвести осмотр и подтверждение этих дефектов, кроме того, ни при каких условиях, Заказчик не должен самостоятельно производить ремонт без специального разрешения Подрядчика.

7.2. Заказчик обязан обеспечить к началу проведения монтажных и пуско-наладочных работ:

— подготовку монтажных площадей,

— обеспечить площади электроосвещением,

— огородить на время проведения монтажных и пуско-наладочных работ придомовую территорию, находящуюся в зоне монтажа.

7.3. Заказчик обеспечивает свободный доступ специалистам Подрядчика для ведения монтажных и пуско-наладочных работ, сохранность монтажного инструмента и изделий на весь период монтажных работ.

8. Прочие условия.

8.1. По письменному требованию Заказчика Подрядчик может оформить печатную версию оферты с подписями Сторон, равному по юридической силе настоящему публичному договору-оферте. Письменным требованием Заказчика о подписании бумажного экземпляра настоящей оферты считается доставка в офис Подрядчика подписанной Заказчиком в двух экземплярах печатной версии настоящей оферты, содержащей реквизиты Заказчика. Адрес для отправки: 129344, г.Москва, ул.Енисейская, дом № 1, строение 8.

8.2. Подрядчик делает все возможное, чтобы обеспечить качественное выполнение работ Заказчику в соответствии с п. 2.2. настоящей публичной оферты.

8.3. Подрядчик не несет ответственности за нарушение условий договора оферты, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, противоправные действия третьих лиц, а также любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение Подрядчиком условий настоящей публичной оферты и не подконтрольные Подрядчику.

8.4. В случае невозможности выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком. В иных случаях возврат денежных средств не производится.

8.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. Если же Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то споры подлежат рассмотрению в Бабушкинском районном суде г. Москвы.

РЕКВИЗИТЫ ПОДРЯДЧИКА:

ООО «Климат-Мастер СПб»

Юридический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н

Фактический адрес: 195271, г.Санкт-петербург, ул. Бестужевская, д.10 литер А, помещение 1Н