Изготовление балкона договор

Договор на остекление алюминием. Предоплата.

Основные отличия данного договора от договора на полную оплату, заключены в разделе №2. В остальном текст, практически, не изменен.

Бетина В.В. именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Две Створки», в лице менеджера Менеджера Д.С. , действующего на основании доверенности № 9999 от: 01 января 2009 г. в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на условиях настоящего ДОГОВОРА самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить следующие действия:

1.1.1. Продать раздвижные алюминиевые конструкции (далее — ИЗДЕЛИЯ) Размеры, конструкция и описание изделий указать в Приложении № 1 к настоящему ДОГОВОРУ (Спецификация) и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ. Укомплектовать ИЗДЕЛИЯ фурнитурой, в зависимости от конфигурации ИЗДЕЛИЯ и по письменному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. 1.1.2.Доставить изделия и комплектующие на объект ЗАКАЗЧИКА по адресу: ул.Проверочная д.99. кв.99 за его счет. Стоимость доставки согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ в Приложении №3 к настоящему ДОГОВОРУ. Стоимость доставки ИЗДЕЛИЙ за административными пределами города Санкт-Петербург рассчитывается дополнительно, согласно существующих расценок ИСПОЛНИТЕЛЯ на данный вид услуги и включается в общую стоимость настоящего ДОГОВОРА.

1.1.3.Начать выполнение комплекса работ/услуг по демонтажу/монтажу ИЗДЕЛИЙ на объекте ЗАКАЗЧИКА в течение двух дней после доставки Изделий. 1.2.Расчет стоимости изделий письменно согласовывается между сторонами в Приложении№2 к настоящему Договору.

1.2.1. Перечень, описание и стоимость работ/услуг, выполняемых по п.п. 1.1.2. и 1.1.3., указать в Приложении №3 к настоящему ДОГОВОРУ и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ. При выполнении работ/услуг по п.п. 1.1.2. и 1.1.3. силами ЗАКАЗЧИКА, Приложение №3 исключается.

1.3. Перечисленные в п. 1.1 работы являются самостоятельными и выполняются независимо друг от друга. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе поручить изготовление изделий третьему лицу, однако в этом случае он отвечает за ИЗДЕЛИЯ как за свои собственные.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость изделий и работ/услуг согласно данного ДОГОВОРА составляет: (22000 )Двадцать две тысячи рублей, 00 копеек Общая стоимость определяется в соответствии с согласованными с ЗАКАЗЧИКОМ Приложениями №2 и №3.

2.2. При заключении настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК вносит ПЛАТЕЖ в размере 100% от общей стоимости согласно настоящего ДОГОВОРА, что составляет: (22000) Двадцать две тысячи рублей, 00 копеек и вносится в соответствии с «Соглашением о внесении платежа» (Приложение №4), которое является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

2.3. В случае, когда работы по п.п. 1.1.2., 1.1.3. выполняются силами ЗАКАЗЧИКА, ПЛАТЕЖ составляет 100% стоимости настоящего ДОГОВОРА, что составляет: ( 22000 ) Двадцать две тысячи рублей, 00 копеек вносится на основании «Соглашения о внесении оплаты» (Приложение №4), которое является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Срок исполнения работ, предусмотренных п.1.1.1. настоящего ДОГОВОРА, составляет: 5 рабочих дней от даты внесения АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ЗАКАЗЧИКОМ.

3.3. Доставка Изделий производится 30.11.2009 при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Материалы и изделия ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также работы, осуществляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету ДОГОВОРА.

4.2. Гарантия на оконные конструкции составляет 1 год со дня передачи ИЗДЕЛИЙ ЗАКАЗЧИКУ. К гарантийным случаям не относятся механические повреждения («градобоины», обветривание), выявленные после подписписания ЗАКАЗЧИКОМ накладной о приемке ИЗДЕЛИЙ.

4.3. Гарантия на монтаж составляет 5 лет со дня подписания Акта приема-сдачи работ.

4.4 Качество конструкций из профиля прессованного из алюминиевых сплавов подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.СГ 64.Н00189 от 25.07.05г.

4.5. Гарантия не распространяется:

4.5.1. на те случаи, когда ухудшение качества ИЗДЕЛИЙ или ее неработоспособность произошли не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ;

4.5.2. на Изделия, в случае доставки, монтажа силами ЗАКАЗЧИКА;

4.5.3. на Изделия при несоблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий их эксплуатации.

4.6. Устранение выявленных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с даты составления Акта «о выявлении недостатков», если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензия принимается при предъявлении настоящего Договора подряда, Акта приема-сдачи работ и Накладной. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за недостатки (дефекты) изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим ЗАКАЗЧИКОМ или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами ЗАКАЗЧИКА и в результате транспортировки, осуществляемой ЗАКАЗЧИКОМ. В случае ухудшения качества ИЗДЕЛИЙ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, ЗАКАЗЧИК производит ремонт за свой счет.

4.7. Устранение недостатков изделий и/или комплектующих выявленных на этапе приемки изделий и мешающих дальнейшему ходу выполнения работ, устраняются в течение пяти рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по данному Договору смещаются на срок, необходимый для исправления выявленных недостатков. В случае, если выявленные недостатки требуют переделки каких-либо изделий, срок исправления недостатков должен быть не более срока изготовления самого заказа.

4.8.Все претензии по настоящему ДОГОВОРУ принимаются к рассмотрению в случаях:

— при условии полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ работ и услуг по данному ДОГОВОРУ;

— при наличии у ЗАКАЗЧИКА ДОГОВОРА, Накладной и Акта приема-сдачи работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

В рамках исполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ имеют права и берут на себя следующие обязательства:

5.1. Права ЗАКАЗЧИКА:

5.1.1.В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;

5.1.2. Внести изменения в условия настоящего Договора (в части состава конструкций, их количества, сроков и условий монтажа), но только по согласованию Сторон в письменной форме и в случае обращения ЗАКАЗЧИКА к ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 12.00 дня, следующего за днем заключения Договора.

5.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

5.2.1.Точно сформулировать заказ. До заключения договора согласовать с ИСПОЛНИТЕЛЕМ эскизы и описание заказываемой продукции в письменной форме, подтвержденной подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА.

5.2.2.В случае изменения проемов ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами после замера проведенного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ снимает с себя ответственность за несоответствие размеров изделий и проемов и невозможность установки готовых изделий.

5.2.3.Принять изделия и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин. Сохранность готовых изделий от даты доставки до даты монтажа обеспечивает ЗАКАЗЧИК.

5.2.4.Подготовить место для складирования новых конструкций, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых конструкций.

5.2.5.Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.

5.2.6.Предпринять необходимые меры:

— для сохранения пола и мебели,

— для обеспечения беспрепятственного доступа к монтажному проему,

— для отсутствия автотранспорта под оконными проемами,

— согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ согласно настоящего Договора в выходные дни.

5.2.7. Проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).

5.2.8. Производить платежи согласно п.п. 2.2 и 2.3.настоящего ДОГОВОРА.

5.2.9.Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.

5.2.10. Письменно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после окончания монтажа, но не позднее 2-х рабочих дней с момента окончания работ.

5.2.11. ЗАКАЗЧИК обязан проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по инициативе ЗАКАЗЧИКА в письменном виде за 2 дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, по данному Договору.

5.2.12. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, не вследствие нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ материальные затраты по выполнению условий настоящего договора.

5.3. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:

5.3.1. Расторгнуть ДОГОВОР при невыполнении ЗАКАЗЧИКОМ всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в оплату фактически изготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему договору продукции (работам, услугам), остаются в распоряжении ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.4. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

5.4.1.Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.

5.4.2.Передать результат работ ЗАКАЗЧИКУ по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.

5.4.3.Осуществлять вынос мусора и демонтированных конструкций до места указанного ЗАКАЗЧИКОМ, но не далее лестничной площадки. Услуги по вывозу демонтированных конструкций осуществляются за дополнительную оплату согласно существующим расценкам ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.4.4.Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.

5.5. В случае если доставка/установка произведена, а изделия/работы не приняты по вине ЗАКАЗЧИКА (например: ЗАКАЗЧИК или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ в этом случае вправе отвезти изделия к себе на склад и взыскать с ЗАКАЗЧИКА все дополнительные расходы связанные с непринятием изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки а т.ж. расходы по хранению на складе ИСПОЛНИТЕЛЯ и вторичной доставке.

Читайте так же:  Федеральный закон об организации дорожного движения и о внесении изменений

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае, если замер проемов ЗАКАЗЧИК производит самостоятельно, то ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.

6.2. ЗАКАЗЧИК предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых старых) оконных конструкций (в т.ч. стекол и стеклопакетов), подоконников и отливов, а также обоев и плитки, примыкающих к откосам. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за данные повреждения.

6.3. При выявлении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во, время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по монтажу увеличивается на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. В случае, если устранение выявленных дефектов проемов требует значительных временных затрат, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Данный факт фиксируется Сторонами в письменной форме.

6.4. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2 и п.п.3.3. более чем на 30 рабочих дней при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей суммы Договора. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания услуг, ЗАКАЗЧИК в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.

6.5.ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.

6.6. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков внесения окончательной оплаты, он выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пени в размере 0,1 % от просроченной суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более данной суммы.

6.7. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

6.8.Монтажные работы не могут производиться при температуре ниже -15?С,(при остеклении балконов и лоджий не ниже -10?С), сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе перенести дату монтажа а также дату окончания работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

6.9. В случае установки Изделий силами ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за монтажные работы.

6.10. ЗАКАЗЧИК принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно настоящего ДОГОВОРА.

6.11. Территорию под проемами, под которыми расположены тротуары, парковочные стоянки (в случае приближенности к дому менее 5 метров), ЗАКАЗЧИК обязуется ограждать и согласовывать данные действия самостоятельно с муниципальными службами.

6.12. Комплекс работ, предусмотренный п.1 настоящего договора (Предмет договора) не может производиться Исполнителем в ночное время- с 23.00 час. до 07.00 час. В случае настаивания Заказчиком на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Исполнителя или должностных лиц Исполнителя к административной ответственности уполномоченными органами, Заказчик обязуется возместить расходы на уплату административного штрафа.

6.13. Комплекс работ, предусмотренный п.1 настоящего договора (Предмет договора) не может производиться Исполнителем в ночное время- с 23.00 час . До 07.00 час. В случае настаивания Заказчиком на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Исполнителя или должностных лиц Исполнителя к административной производится с Регламентом Третейского суда «Санкт-Петербургский экономический Арбитраж». Решение третейского суда является окончательным и обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в решении.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс- мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и П риложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, технологических особенностях изготовления, эксплуатации конструкций, порядке проведения отделочных работ.

Реквизиты сторон:

  • Работаем с 2009 года без смены юридического лица и судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
  • Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
  • Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
  • 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
  • Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
  • Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
  • Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
  • Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
  • Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе

© Владельцем данного сайта и обладателем авторских прав на его содержимое является ООО «Две Створки». Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.

Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2019г.

Как расторгнуть договор на установку ПВХ конструкций и вернуть деньги?

Добрый день. У меня вопрос как нам можно расторгнуть договор по установке ПВХ конструкций — остекление балкона? Дело в том, что сотрудники некоей фирмы пришли домой к пожилому в человеку и навязали заказать у них установку балкона по баснословной цене. Пользуясь тем, что пожилые люди очень доверчевые. Я являюсь собственники квартиры и дочерью заказчика. Я не согласна устанавливать балкон. Как я могу вернуть аванс и отказаться от сделки с этой компанией? В договоре есть пункт об отказе, но с необходимой уплатой расходов. Никаких точных цифр не указано.

Ответы юристов (3)

Согласно ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Поэтому, Вам следует направить исполнителю письменное заявление на расторжение договора и возврате денежных средств (если был уплачен аванс). ЕСли до настоящего времени никаких затрат исполнитель не понес (а затраты должны быть документально подтверждены), то и возмещать ничего не потребуется.

Заявление надо направить почтой или лично, проставив отметку о получении на одном экземпляре.

Есть вопрос к юристу?

Добрый день, в соответствии с ст. 717 ГК РФ — Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В вашей ситуации, начните с письменной претензии с описанием ситуации и требованием вернуть аванс. Если откажутся то вернуть аванс будет возможно только в судебном порядке.

Положениями ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» за потребителем закреплено особое право на односторонний отказ от оказания услуг или выполнения работ исполнителем. Причем он может быть основан только на личном желании потребителя и не должен иметь под собой никаких конкретных оснований. Мнение исполнителя в данной ситуации не учитывается, он, получив от потребителя уведомление об отказе от двухстороннего договора, обязан вернуть денежные средства, уплаченные при его заключении. Осуществляя расчеты с потребителем он может удержать из возвращаемой суммы расходы, которые были им фактически понесены при выполнении работ или оказании услуг в зависимости от характера договоренностей.

Важно, что при произведении удержаний, исполнитель их обязан соответствующим образом обосновать, предоставив потребителю, доказательства расходов. При этом сроки возврата денежных средств не регламентированы действующим законодательством, поэтому потребитель имеет право воспользоваться положениями ст. 314 ГК РФ и потребовать осуществить возврат в течении 7 дней с даты получения уведомления. При несогласии с размером возвращенной суммы у потребителя есть право на обращение в суд с исковым заявлением.

Наталья, если у вас остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу. Также вы можете написать мне в чате и заказать персональную консультацию или подготовку документа по вашему вопросу. Всего доброго!

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Расторжение договора на остекление балкона, если сроки установки затягивают

Добрый день! 25 сентября подписали договор на остекление балкона и отделку. В день подписания договора оплатила половину стоимости. На вторую половину стоимости в тот же день был оформлен кредит с банком-партнером оконной компании. 13 октября привезли готовое окно. А вот отделочные материалы до сих пор не привезли, и работы не выполняют. Каждый раз называют новые даты. В договоре указано что работы начнутся в течении 15 рабочих дней с момента доставки окон. Могу ли я расторгнуть договор? И вернут ли мне деньги? И что делать с кредитом? Ведь кредитные деньги получила не я, а оконная компания.

Читайте так же:  Развод через суд порядок расторжения брака

Ответы юристов (2)

По общим правилам гражданского законодательства, Вы можете отказаться от исполнения договора подряда.

ГК РФ Статья 717. Отказ заказчика от исполнения договора подряда

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Учитывая, то, что срок нарушен, то имеет место нарушение договора со стороны подрядчика. Привезенные окна Вы хотите оставить себе или вернуть подрядчику?

Относительно возврата кредита, то Вы можете потребовать вернуть деньги Вам, а потом самостоятельно погасите кредит.

Уведомлять об отказе от договора нужно в письменной форме. Если Вам требуется помощь в составлении претензии, то можете написать мне личное сообщение в чат.

Людмила, добрый день.

1. расторгнуть договор с оконной компанией, которая просрочила сроки выполнения работ можно. Необходимо написать и вручить им соответствующее уведомление о расторжении договора и о возврате денежных средств, не использованных по договору.

ст. 28 Закона о защите прав потребителей:

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:
-назначить исполнителю новый срок;
-поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
-потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
-отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Так же вы вправе требовать уплаты вам неустойки в связи с нарушением срока работ.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена — общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

2. Относительно кредитного договора- вам надо его исполнять, после того как решите вопрос с оконной компанией — сможете полученные деньги вернуть в банк оставшиеся средства, в счет погашения кредита.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Образец заключаемого договора

Общество с ограниченной ответственностью __________ в лице директора _____________________________ ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, паспорт ______________ № ________________ выдан ___________________________________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке балкона (лоджии), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик выплачивает подрядчику предоплату в размере _________________________________________ рублей до начала выполнения работ.

2.3. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ.

2.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

3.1. Дата начала работ по настоящему договору _____ _________ 2014 г.

3.2. Работы должны быть завершены в течение ___ дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. Объем и содержание работ описаны в Приложении № 1 к настоящему договору;

4.1.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;

4.2.2. Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;

4.3 Подрядчик имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

5.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

6.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

6.4. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

_______________ 2016 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице _________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ООО _____________ выполнило комплекс работ по договору № _____ от «____»_______________2014 года по внутренней отделке балкона (лоджии) расположенного по адресу:_________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Договор на отделку, обшивку и утепление балконов и лоджий. 100% оплата.

Иванов И.И. именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДВЕ СТВОРКИ», в лице менеджера Менеджеров Д.С.,действующего на основании доверенности №999 от 30.02.2008г., именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить работы по внутренней отделке балкона на условиях настоящего ДОГОВОРА.

1.2.ЗАКАЗЧИК поручает выполнение вышеуказанных работ по адресу: ул. Проверочная д.99, кв.999, Стоимость доставки материалов согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ в Приложении №1 к настоящему ДОГОВОРУ. Стоимость доставки материалов за административными пределами города Санкт-Петербург рассчитывается дополнительно, согласно существующих расценок ИСПОЛНИТЕЛЯ на данный вид услуги и включается в общую стоимость настоящего ДОГОВОРА.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Общая стоимость работ/услуг согласно данного ДОГОВОРА составляет: (25 000)Двадцать пять тысяч рублей. Общая стоимость определяется по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ в Приложением №1.

2.2. При заключении настоящего ДОГОВОРА ЗАКАЗЧИК вносит ПЛАТЕЖ в размере не менее 100% общей стоимости согласно настоящего ДОГОВОРА, что составляет:(25 000)рублей Двадцать пять тысяч рублей и вносится в соответствии с «Соглашением о внесении платежа» (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего ДОГОВОРА.

Читайте так же:  Расчитать пенсия

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Доставка материалов и выполнение работ производится «30» февраля 2008г. при соблюдении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работу досрочно по соглашению с ЗАКАЗЧИКОМ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. Материалы и изделия ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также работы, осуществляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету ДОГОВОРА.

4.3. Гарантия на работы составляет 1 год со дня подписания Акта приема-сдачи работ.

4.4. Устранение выявленных ЗАКАЗЧИКОМ недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с даты составления Акта «о выявлении недостатков», если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензия принимается при предъявлении настоящего Договора подряда, Акта приема-сдачи работ. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за протечки балконного остекления, плит перекрытия, стен дома и прочих дефектов не связанных с проводимыми внутренними работами. В случае ухудшения качества материалов вследствие нарушения условий их эксплуатации, ЗАКАЗЧИК производит ремонт за свой счет.

4.5.Все претензии по настоящему ДОГОВОРУ принимаются к рассмотрению в случаях:

— при условии полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ работ и услуг по данному ДОГОВОРУ;

— при наличии у ЗАКАЗЧИКА ДОГОВОРА, Накладной и Акта приема-сдачи работ.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

В рамках исполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ имеют права и берут на себя следующие обязательства:

5.1. Права ЗАКАЗЧИКА:

5.1.1.В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;

5.1.2. Внести изменения в условия настоящего Договора (в части состава сроков и условий монтажа), но только по согласованию Сторон в письменной форме и в случае обращения ЗАКАЗЧИКА к ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 12.00 дня, следующего за днем заключения Договора.

5.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

5.2.1.Точно сформулировать заказ.

5.2.3.Принять работы и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин.

5.2.4.Подготовить место проведения работ (защитить мебель,бытовые приборы и т.д.), руководствуясь технологическими особенностями работы(пыль, строительный мусор)/

5.2.5.Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.

5.2.6.Предпринять необходимые меры:

— для сохранения пола и мебели,

— для обеспечения беспрепятственного доступа к месту проведения работ,

— согласовать в письменной форме с соседями, прилегающих квартир, возможность проведения ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ согласно настоящего Договора в выходные дни.

5.2.7. Проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать ПРОДАВЦА о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).

5.2.8.Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.

5.2.10. ЗАКАЗЧИК обязан проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о переносе даты работ, возникших по инициативе ЗАКАЗЧИКА в письменном виде за 2 дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.

5.2.11. При расторжении Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, не вследствие нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по настоящему Договору, ЗАКАЗЧИК обязан возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ материальные затраты по выполнению условий настоящего договора.

5.3.1.Выполнить порученную работу ему работу по комплексной отделке оконных проемов качественно и в указанный срок, с собственными материалами и инструментами. Недостаток материала исполнитель доставляет повторно за свой счет, излишек забирает после окончания и подписания акта-приемки – сдачи.

5.3.2.Передать результат работ ЗАКАЗЧИКУ по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.

5.3.3.Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.

5.5. В случае если доставка/установка произведена, а изделия/работы не приняты по вине ЗАКАЗЧИКА (например: ЗАКАЗЧИК или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, помещения закрыты и т. д.), то это не является нарушением сроков по ДОГОВОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ в этом случае вправе отвезти изделия к себе на склад и взыскать с ЗАКАЗЧИКА все дополнительные расходы связанные с непринятием изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки а т.ж. расходы по хранению на складе ИСПОЛНИТЕЛЯ и вторичной доставке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В случае, если замер проемов ЗАКАЗЧИК производит самостоятельно, то ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.

6.2. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2. более чем на 30 рабочих дней при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всей суммы Договора. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания услуг, ЗАКАЗЧИК в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.

6.3.ЗАКАЗЧИК имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.

6.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

6.5 Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, в связи с наблюдением п.п. 5.2.4 настоящего договора.

6.6. Работы не могут производиться при температуре ниже -10?С, сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе перенести дату монтажа а также дату окончания работ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

6.7. ЗАКАЗЧИК принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно настоящего ДОГОВОРА.

6.8. Все разногласия, возникающие вследствие или в связи с выполнением условий настоящего Договора, Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров. В случае невозможности их разрешения переговорным путем любой спор, разногласие или претензия в связи с настоящим Договором и по другим правоотношениям, либо в связи с его нарушением, прекращением, изменением или недействительностью будут разрешены постоянно действующим Третейским судом «Санкт-Петербургский экономический Арбитраж», находящимся по адресу: 198510 Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул.Зверинская, д.11 тел. (812)427-79-94, (812)427-79-95. Назначение состава суда (судьи), рассмотрение спора производится с Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения. Решение третейского суда является окончательным и обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в решении.

6.9. Комплекс работ, предусмотренный п.1 настоящего договора (Предмет договора) не может производиться Исполнителем в ночное время- с 23.00 час. до 07.00 час. В случае настаивания Заказчиком на скорейшее выполнение работ и как следствие – привлечение Исполнителя или должностных лиц Исполнителя к административной ответственности уполномоченными органами, Заказчик обязуется возместить расходы на уплату административного штрафа.

6.10. Заказчик предупрежден, что балконы и лоджии не предназначены для соединения с жилыми помещениями, поэтому результат работы по такому совмещению может отличаться от ожидаемого.

7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.4. ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, технологических особенностях изготовления, эксплуатации конструкций, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.

Реквизиты сторон:

  • Работаем с 2009 года без смены юридического лица и судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
  • Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
  • Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
  • 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
  • Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
  • Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
  • Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
  • Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
  • Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе

© Владельцем данного сайта и обладателем авторских прав на его содержимое является ООО «Две Створки». Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.

Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2019г.