Договор на монтаж противопожарных дверей

Типовой договор на ворота

Представляем Вашему вниманию типовые договора на покупку противопожарных ворот.

Российский производитель противопожарных ворот «СтальМСтиль» осуществляет как поставки ворот без монтажа, так и комплексные работы, включающие не только доставку изделий, но и их установку.

Договора могут быть откорректированы по желанию Заказчика.

Скачать договора на противопожарные ворота:

Судебное взыскание долгов. Оплата по факту!

Выигрываем сложные судебные дела по всей России. Опыт юристов более 8 лет. 96% успешных дел!

Чем мы можем Вам помочь?

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.
1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________
1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.
3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.
3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.
3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.
3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.
4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.
5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.
5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.
5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.
6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем).

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.
9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

Читайте так же:  Лицензия nanocad

10. Порядок расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.
10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.
10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.
11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются.

12. Особые условия
12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений известить друг друга об этих изменениях.
12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Огнестойкие двери монтируются в роли своеобразного барьера на выходе-входе из строений, хранящих огнеопасные материалы. Они обязаны эффективно препятствовать распространению дыма и огня. Установка огнестойких дверей необходима для своевременной эвакуации материальных сбережений и сотрудников из комнат, находящихся вблизи от горящей комнаты.

Каждое помещение имеет определенную категорию противопожарной безопасности. Используя этот параметр устанавливаются подходящие модели противопожарных конструкций.

Нынче создаётся огромное число дверей целевого огнестойкого назначения из всевозможных материалов. Для их выполнения используются огнестойкое специальное стекло, железные профили и листы, древесина, специально обработанная огнезащитными растворами. Двери выделяются по классу получаемой пожарной безопасности. Такой показатель определяет, максимальное время система эффективно блокирует продвижение возгорания и задымления. Минимально конструкция должна сдерживать очаг возгорания в течение 30 мин.

Учитывая специфические требования к противопожарным конструкциям, собственно производство и установку должны производить только организации, имеющие особые документы от ведомств противопожарного контроля.

Технология монтажа дверей противопожарного назначения абсолютно идентичен с процессом монтажа стандартных железных или деревянных входных моделей.

Монтаж конструкций всевозможного практического применения начинается расчётом отверстия, а также подбор системы запирающего устройства. После изготовления или выбора складской требуемой конструкции, дверь транспортируется на объект. Конструкция, привезённая к месту монтажа, распаковывается и визуально осматривается на присутствие нарушений на коробе. Особенно нужно осмотреть целостность и наличие специального термического изолятора по контуру полотна.

Перед вставкой в имеющемся отверстии нужно выбрать остатки штукатурки, а также иного мусора. Противопожарная дверь устанавливается лишь прямо к несущим перегородкам.

Когда разрешает строение, то желательно изъять дверь с дверной коробки. Это облегчит процесс установки. Однако некоторые фирмы производят модели с специальным полотном, следовательно монтаж выполняется единой конструкции.

Каркас выставляется в отверстии с помощью простого уровня. И рекомендуется обеспечить равные отступы между конструкцией и стенами. Ее рабочее расположение закрепляется с помощью деревянных клиньев, предварительно обработанных особыми жаропрочными растворами. Клинья вбивают в зазор между несущими стенами и коробкой. Нужно внимательно осмотреть диагонали светового отступа коробки. Простой сдвиг разрушит равномерность зазора между коробкой и полотном. Что негативно скажется на эффективности двери и ее способно заклинить при перегреве при ЧП.

Читайте так же:  Не возврат займа организации

Навешивается полотно, а также уточняется надёжность исправности системы. Когда дверь плотно прилегает к каркасу по полному контуру, запоры закрываются и открываются нормально без заеданий, тогда финально заливаем конструкцию в проеме. Через особые предусмотренные отверстия в ней, просверливаем углубления в стене в них устанавливаем специальные болты.

Щель между коробкой и несущими перегородками скрываются с помощью цементно-песчаного раствора. Использование обычной пены строжайше недопустимо.

Поставить специальный доводчик. Любые огнеупорные двери могут быть укомплектованы доводчиком для получения эффективного закрывания без участия человека.

Грамотно подобранная и смонтированная противопожарная система надежно предохранит от распространения возгорания и СО.

Договор на монтаж противопожарных дверей

Противопожарные двери не прошедшие огневые испытания

Центральным испытательным комплексом ЦНИСКН имени Кучеренко провело очередное испытание конструкции двери с остеклением свыше 25%. Такие испытания проводятся в целях повышения качества производимой пожарно-технической продукции. Это первое такое испытание. Данная конструкция испытывается по просьбе одной из строительных фирм, которая планирует заключать крупный договор на установку противопожарных дверей. Заказчик данных работ обратился к своему подрядчику по установке, а подрядчик инициировал такое испытание. Заявленная огнестойкость двухстворчатой двери EIW60. Испытание двери проводится по ГОСТ Р 53308-2009 с целью определения показателей целостности, теплоизолирующей способности по температуре. Для этого установлены датчики-термопары, а для определения теплоизолирующей способности установлены датчики теплового потока. Испытание проводится до наступления предельных состояний.

В результате испытаний получены следующие предельные состояния:

— на 4-ой минуте перегрелся профиль конструкции в нескольких местах;

— на 15-ой минуте был превышен тепловой поток данной конструкции;

— на примерно на 16 минуте превышена температура на стекле;

— на 17 минуте был прорыв пламени, т.е. потеря целостности;

В результате испытаний заявленный предел огнестойкости не подтвержден.

Установка противопожарных дверей

Закупка №0358200013118000026 на ЕИС

Проводник по сделке

Карточка будет добавлена в Избранное

В случае публикации текущей закупки, она заменит отслеживаемую будущую, Вы получите уведомление

Понравилась закупка? Оцените свои возможности, примите решение об участии, подготовьте необходимые документы

Вы подали заявку на участие в аукционе?

Допущены к торгам?

Организатор торгов отклонил Вашу заявку и Вы не согласны с данным решением?

Аукцион! Выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия и цену.

Ожидайте результатов аукциона, отслеживайте соблюдение сроков:

Вы победитель? Поздравляем! Предоставьте Заказчику обеспечение исполнения контракта и подпишите контракт

Строго соблюдайте сроки. Соотношение рабочих и выходных дней не принципиально:

Соотношение рабочих и выходных дней принципиально:

Преимущества для Субъектов Малого Предпринимательства и Социально Ориентированных Некоммерческих организаций:

  • Сумма обеспечения — до 2% от стоимости контракта.
  • Оплата закупки — не более 15 дней с момента подписания документа о приемке.

Возможно увеличение цены контракта до 15%, но не более начальной цены в случаях:

  • Если продавец — организация инвалидов
  • Если продавец — предприятие уголовно-исполнительной системы
  • Товарам/работам/услугам, произведенным на территории государств — членов Евразийского экономического союза

В данной закупке могут принималь участие только организации — субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации

Установлен запрет на продажу товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

В отношении участников закупки установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Договор на производство и установку дверей и металлоизделий

Договор № ____

«___» ___________ 201__г.

ООО «Стильные двери» в лице Генерального директора . действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _______________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить и установить металлическую конструкцию (дверь, решетка) размер ________________ в кол-ве ___ единиц, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Указанные в п. 1.1. виды работ «Исполнитель» выполняет из своих материалов, на своем оборудование и своими инструментами.

1.3. Срок выполнения работ: в течение ______ рабочих дней с момента предварительной оплаты.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. «Исполнитель» самостоятельно организует работу по выполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

2.2. «Исполнитель» в срок, установленный настоящим Договором, обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненную работу. Работа считается выполненной после подписания «Заказчиком» акта приемки- сдачи выполненных работ.

2.3. Гарантия на замки (ремонт и замена) составляет 3 (Три) месяца, гарантия на дверь 5 (Пять) лет. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, используемые не по назначению, с нарушением правил эксплуатации систем запирания, повреждения по причине небрежного обращения, вскрытие или самостоятельный ремонт, а также со следами механических повреждений, в том числе и на порошковое напыление.

2.4. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Производителю неустойку в виде пени в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 2.5. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), установленных настоящим Договором Производитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0.1%, установленных законодательством РФ, от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки

2.6. Стороны несут друг перед другом ответственность в установленном законодательством РФ порядке.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору по изготовлению металлической конструкции составляет: _____________ (_____________________________________________________________________) рублей ____ копеек,

в т.ч. НДС 18% — ________________.

3.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке: «Заказчик» производит предварительную оплату 30%. 70% от общей стоимости заказа, что _____________________ (___________________________________________________

__________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% -________________, в момент подписания Договора.

3.3. Доплату 70%, 30% от стоимости заказа, что составляет ________________ (_________________________________________

_________________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 18% — ________________ в день получения металлической конструкции.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

4.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

4.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному каждой из сторон.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

Читайте так же:  Заявление на замену паспорта рф форма 1п

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

11. Реквизиты сторон

Производитель Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью

Расходы на противопожарные двери и их установку по одному договору

Вопрос-ответ по теме

В нежилом помещении произведена замена обычных дверей на противопожарные двери (с целью требований противопожарной безопасности в помещениях архива) в рамках капитального ремонта. При заполнении акта по форме 0504103 раздел 3, в какой графе указать стоимость работ? И если по окончании работ стоимость объекта не изменилась и срок полезного использования тоже остался прежним, нужно ли вообще оформлять акт по форме 0504103? В результате установки противопожарных дверей казенное учреждение не увеличило стоимость объекта, не является ли это нарушением? В каких случаях меняется стоимость объекта?

Отвечает Галина Халтурина, эксперт

Составлять акт по ф. 0504103 не нужно. Составление акта (ф. 0504103) обязательно при приеме-сдаче основного средства от заказчика к исполнителю. Например, если основное средство было передано для ремонта подрядчику или в ремонтную службу учреждения.

Если же при ремонте местонахождение объекта не меняется (т. е. он не был передан подрядчику или в ремонтную службу), то приемки-передачи основного средства не происходит.

Установка противопожарных дверей не влечет за собой увеличение стоимости основных средств. Противопожарные двери не являются основным средством, так как функционируют (защищают помещения от пожара) только в составе комплекса. Значит, двери – это не отдельный инвентарный объект (п. 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

Расходы на противопожарные двери и их установку отразите следующим образом:

— покупку противопожарных дверей по статье КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»;

— установку по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Т.е. двери включите в состав материальных запасов, а при установке спишите.

Стоимость основного средства увеличивают затраты на модернизацию и реконструкцию. Затраты на ремонт сразу нужно списать на расходы.

Обоснование

Из рекомендации

Станислава Бычкова, заместителя директора департамента бюджетной методологии Минфина России

Игоря Кузьмина, советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса (департамент бюджетной политики и методологии Минфина России)

По какому коду КОСГУ провести расходы на противопожарные двери и их установку по одному договору

Расходы на противопожарные двери и их установку проводите по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

Когда противопожарные двери и установку учреждение проводит по отдельным договорам (сначала покупает двери, а затем заказывает установку), расходы распределяются так:

  • покупка противопожарных дверей – статья КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Ведь противопожарные двери не будут основным средством, так как функционируют (защищают помещения от пожара, несанкционированного проникновения) только в составе комплекса. То есть уже после установки в проемах здания, а не самостоятельно. Значит, двери – это не отдельный инвентарный объект (п. 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
  • изготовление дверей из материалов заказчика – подстатья КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;
  • установка противопожарных дверей (замена дверей на противопожарные) – подстатья КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества*».

Такой порядок следует из раздела V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н.

Но в рассматриваемой ситуации учреждение заключило один договор на покупку дверей и их установку. Исходя из экономического содержания такого договора, основная его цель – противопожарные мероприятия. Поэтому все расходы по такому договору проводите по подстатье КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н).*

Из рекомендации Станислава Бычкова, заместителя директора департамента бюджетной методологии Минфина России

Нужно ли составлять акт по форме № 0504103 при замене запчастей в основном средстве

Нет, не нужно, если местонахождение основного средства при ремонте не меняется.

Дело в том, что составление акта (ф. 0504103) обязательно при приеме-сдаче основного средства от заказчика к исполнителю (Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н). Например, если основное средство было передано для ремонта подрядчику или в ремонтную службу учреждения.

Если же при ремонте местонахождение объекта не меняется (т. е. он не был передан подрядчику или в ремонтную службу), то приемки-передачи основного средства не происходит.* Однако в данном случае замену детали необходимо документально подтвердить (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н). Для этого можно составить акт о замене запчастей в объекте основных средств. Типового бланка такого документа не предусмотрено, поэтому его можно составить в произвольной форме. Главное, чтобы в нем содержались все обязательные реквизиты первичных документов.

Из рекомендации Станислава Бычкова, заместителя директора департамента бюджетной методологии Минфина России

Как провести и отразить в бухучете ремонт основных средств

Отличие ремонта от реконструкции и модернизации

В бухучете и при налогообложении операции по восстановлению основного средства отражаются по-разному: затраты на модернизацию и реконструкцию увеличивают стоимость объекта, а на ремонт сразу нужно списать на расходы*. Поэтому важно правильно классифицировать работы. Сделать это можно исходя из цели проведения восстановительных работ.

Основной целью модернизации является усовершенствование объекта основных средств, приводящее к повышению технического уровня и экономических характеристик объекта (абз. 2 п. 2 ст. 257 НК РФ). А реконструкция приводит к улучшению качества продукции (работ, услуг), изменению ее номенклатуры, а также к увеличению производственных мощностей (п. 14, 14.1 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, абз. 3 п. 2 ст. 257 НК РФ). В отличие от модернизации и реконструкции основной целью ремонтных работ является устранение неисправностей, при наличии которых невозможно эксплуатировать основное средство. При этом стоимость проведения работ для разграничения указанных понятий значения не имеет (письмо Минфина России от 24 марта 2010 г. № 03-03-06/4/29).

В зависимости от периодичности и сложности ремонт бывает текущим и капитальным. Как правило, под текущим ремонтом понимается техническое обслуживание основных средств для поддержания их в рабочем состоянии (п. 8 ст 55.24 Градостроительного кодекса РФ). В свою очередь, капитальный ремонт предполагает замену или восстановление основных элементов (деталей, конструкций и т. п.) (п. 14.2, 14.3 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Учреждение самостоятельно определяет, какие ремонтные работы относятся к текущим, а какие – к капитальным.